下列关于建设工程合同性质的选项中不正确的是

小草范文网  发布于:2016-12-01  分类: 建设工程合同 手机版

篇一:建设工程合同法--课后习题

第四章 工程合同概述

思考题

一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个符合题意)

1.下面关于联合体承包工程的表述中正确的是( D )

A. 联合体是法人

B. 联合体中各单位资质等级不同时,应以资质等级高的单位业务许可范围承包工程

C. 联合体中标后,由各组成单位分别与建设单位签约

D. 联合体各方对承包的履行承担连带责任

2.下列选项中,属于转包工程的是(D)

A. 分包单位将其承包的建设工程再分包

B. 总承包单位未经建设单位许可,将部分建设工程交由其他单位完成

C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程

D. 总承包单位将全部工程交由其他单位完成

3.在保险合同履行过程中,按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是(D)

A.受益人 B.投保人

C.被保险人 D.保险人

4.除专用合同条款另有约定外,(A)应当办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人 B.承包方

C.分包方 D.监理单位

5.建设工程合同包括下列选项中除(C)的合同。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程监理委托合同

D.建设工程施工总承包合同

6.建设工程合同的法定形式是(A)

A.书面合同 B.口头合同

C.默示合同 D.合同示范文本

7.下面关于对建设工程合同与承揽合同关系的说法错误的是(C )

A.两类合同都属于完成工作的合同

B.两类合同都是有偿性、诺成性合同

C.法律对两类合同的当事人都有严格的资质要求

D.两类合同的标的不同

二、多项选择题(每题的备选项中,至少有两项以上符合题意)

1.下列关于联合承包工程的表述中,正确的有(BCE )

A.联合体只能按成员中等级高的单位的业务许可范围承包工程

B.在签订工程承包合同前,联合体各方要签订联合承包合同

C.如果出现赔偿责任,建设单位可以向任何一方要求赔偿

D.联合体承包工程有利于规避承包风险,但削减了联合体各方的利润 E.联合体成员结成非法人联合体承包工程

2.建设工程施工合同中,发包人的主要义务有(ACD)

A.提供必要的施工条件

B.现场安排监理工程师

C.及时检查隐蔽工程

D.支付工程价款

E.及时协调、处理与承包方的纠纷

3.下面有关建设工程合同特征的说法正确的是(ACE )

A.合同中的发包人必须取得准建证,承包人有从事相关业务的合法资格

B.合同的标的是最终形成的建筑产品

C.合同的履行具有长期性特点

D.行政部门在施工阶段开始解介入合同监督

E.建设工程应当采用书面形式

4.下面关于建设工程分包合同说法正确的是(AD)

A.未经发包人同意,设计人不得将自己承包的部分工作进行分包

B.分包单位可以把自己承包的部分工程再分包

C.总承包人不得将其承包的全部工程进行分包

D.建设工程中的主体工程不得分包

E.未通过承包人的同意,发包人不得直接要求分包人承担责任

5.下列关于监理人在建设工程中的权力说法正确的是( ACDE )

A.选择工程分包人的认可权

B.当发现设计不符合合同约定的要求时有权自行更正

C.有权审批工程施工组织设计和技术方案

D.有权对工程施工使用的材料和施工质量进行检验

E.对设计标准和生产工艺等有权向委托人提出建议

6.下列属于建筑工程一切险除外责任的是 (ABDE)

A.因设计错误引起的损失和费用

B.因原材料缺陷或工艺不善引起的财产损失

C.因地震、台风等不可抗力引起的财产损失

D.建筑产品维修保养或正常检修的费用

E.保险期间业主已经实际占有的部分建筑产品

三、判断题

1.联合共同承包只适用于大型建设工程或结构复杂的建设工程。( √)

2.建设工程项目必须进行招标发包。( × )

3.建设工程实行监理的,承包人应当与监理人采用书面形式订立监理合同。( × )

4.为了保证工程的顺利进行,建设单位要求施工单位带资承包。( × )

5.工程转包和资质挂靠都会导致工程质量和安全问题出现。( √ )

6.建筑工程一切险和安装工程一切险均为财产保险合同。( √ )

第五章 工程勘察、设计合同及管理

思考题

一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个符合题意)

1.下列不属于工程勘察主要内容的是(A)

A.工程施工放线

B.工程测量

C.水文地质勘察

D.工程地质勘查

2.下列关于勘察、设计合同委托方和承包方的说法不正确的是(C)

A.合同当事人双方均应是法人

B.承包方必须有相应的资质等级

C.当事人双方可以任意约定勘察、设计质量

D.合同签订必须符合国家规定的基本建设管理程序

3.下面哪项不属于勘察投标书主要内容(C)

A.勘察费用

B.勘察开工、完工的日期

C.勘察技术要求

D.勘察方案

4.下面属于建设行政主管部门合同管理行为的是(D)

A.负责合同纠纷的调节

B.对勘察、设计单位的经营资格进行审查

C.确认和处理无效的勘察、设计合同

D.监督检查合同的履行情况

5.下面关于设计合同示范文本的性质和作用说法不正确的是(A)

A.签订设计委托合同时必须采用

B.设计合同示范文本是规范性文本

C.合同示范文本对当事人签订合同有参考作用

D.合同的成立与否与是否采用合同示范文本无直接关系

二、多项选择题(每题的备选项中,至少有两项以上符合题意)

1.在工程设计招标前必须具备的条件是(BDE)

A.具有足够的资金保证设计合同价款的支付

B.具有经过审批机关审批的设计任务书

C.已经确立了施工承包单位

D.具有开展设计业务必须的可靠的基础资料

E.已经成了专门的招标小组

2.《勘察合同示范文本》对发包人责任的规定有(ADE)

A.发包人必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求

B.由于提供的资料不可靠导致勘查人发生人身伤害,发包人可以不承担责任

C.勘察前由发包人提供材料的应由发包人承担费用,勘察人负责运到现场

D.勘察过程中若发生变更,经确认后发包人应按实际发生的工作量支付费用 E.发包人应为勘察人的工作人提供必要的生产、生活条件,并承担费用

3.下列哪些选项不属于《设计合同示范文本》规定的设计人的责任?(BE)

A.按合同规定的要求提交质量合格的设计资料

B.向有关部门办理设计文件的审批工作

C.设计人采用的主要技术标准

D.设计合理使用年限

E.提供工程项目设计任务书和可行性研究报告

4.下面关于勘察、设计单位对合同的管理措施,说法正确的是(ABCD)

A.设立专门经营及合同管理部门

B.注重合同条款和合同文件的研究

C.跟踪控制合同的履行情况

D.保证勘察、设计资料的完整性

E.委托监理工程师进行合同管理

5.勘察、设计单位在以下哪些情况可以向委托方提出索赔要求(ABDE)

A.委托方不能及时提供设计需求资料导致承包方的工期损失

B.由于委托方的原因致使设计变更引起的合同价款和工期的损失

C.在勘察过程中由于承包人的原因使勘察设备损坏致使承包方财产损失

D.委托方不按合同约定支付价款,承包方提出的违约金索赔

篇二:建设工程合同管理作业题库

1、改革开放以来,经过近年来的发展,建筑市场的市场主体是( )

A、发包方B、承包方C、中介服务方

D(本文来自:WwW.xiaOCaofAnweN.Com 小草范文 网:下列关于建设工程合同性质的选项中不正确的是)、发包方、承包方和中介服务方组成的

2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是()

A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

B、建设工程合同不是双务、有偿合同

C、建设工程合同是一种要式合同

D、建设工程合同是一种诺成合同

3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ()。

A、建筑工程总承包合同

B、建筑工程设计合同

C、建筑工程承包合同

D、建筑工程分包合同

4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( )

A、总价合同 B、单价合同

C、成本合同 D、成本加酬金合同

5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。

A.20万元 B.10万元

C.2万元 D.4万元

6、建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民B.法人

C.其他组织 D.公民和法人

7、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( )

A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权

B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

8、()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。

A、买卖合同B、货物运输合同

C、保险合同D、租赁合同

9、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在()以上的,应当采用书面形式。

A、一个月 B、五个月

C、六个月 D、一年

10、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。

A、5 B、10

C、15D、20

11、( )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

A、总价合同B、单价合同

C、成本加酬金合同D、计量估价合同

12、设计合同必须具有上级机关批准的( )才能签定。

A、设计任务书B、总概算

C、施工图设计D、初步设计文件

13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。

A.③ —② —① B.① —② —③ C.③ —① —② D.① —③ —②

14、承包人()

A、应是具备与工程相应资质和法人资格的,并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人

B、可以将工程转包或出让

C、不征得发包人同意可进行分包

D、必须具备组织协调的能力

15、《施工合同文本》由三部分组成,其中不包括 ()。

A、《协议书》 B、《通用条款》

C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》

16、《建设工程施工合同(示范文本)》,其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件,这份文件是( )。

A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.投标书及其附件

17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的文件是( )。 A.工程量清单 B.工程预算书

C.工程变更协议 D.施工图纸

18、项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施,并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

19、发包人应在其所供应点材料设备到货前(),以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。

A、24小时B、48小时

C、36小时D、72小时

20、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期,其中,装修工程的最低质量保修期是()

A、5年 B、2年

C、3年 D、1年

21、工程预付款主要是用于采购建筑材料。预付额度,建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的( )

A、10% B、20%

C、30% D、40%

22、承包人要求的延期开工,如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,如在协议书约定的开工日期前()才提出,工期也不予顺延。

A、5天 B、10天

C、14天 D、28天

23、下列关于分包合同的履行,说法错误的是( )

A、分包工程价款由承包方与分包单位结算

B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项

C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务

D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任

24、发包人应在双方计量确认后()天内,向承包人支付工程款(进度款)。

A、7 B、10

C、14D、28

25、关于工程变更的说法,错误的是( )。

A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。

B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。

C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。

D、工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担

26、下列关于施工索赔的说法中错误的是( )。

A、索赔是一种合法的正当权利要求,不是无理争利

B、索赔是单向的

C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章

D、在工程施工中,索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失

27、下列关于施工索赔的说法不正确的是( )

A、索赔是合同管理的重要环节

B、索赔要求提高文档管理的水平

C、索赔是计划管理的动力

D、索赔只是减小损失的一种方法,并不是挽回成本损失的重要手段

28、在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是()。

A.特定情况下,被迫采用的一种方式

B.通常采用的一种方式

C.解决起来较容易的一种方式

D.容易取得索赔成功的一种方式

29、单项索赔( )

A、是指在工程实施过程中,出现了干扰原合同的索赔事件,承包商为此事件提出的索赔

B、是指承包商在工程竣工前后,将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起,向业主提出一份总索赔报告的索赔

C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔

D、是以合同条款为依据,在合同中有明文规定的索赔

30、下列关于施工索赔的处理过程正确的是( )

(1)意向通知 (2)证据资料准备 (3)索赔报告的编写 (4)提交索赔报告 (5)索赔报告评审 (6)谈判解决 (7)争端的解决

A、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

B、(2)(3)(1)(4)(5)(6)(7)

C、(2)(1)(3)(4)(5)(6)(7)

D、(2)(3)(1)(4)(5)(7)(6)

31、下列不属于现场管理费率的计算方法的是()

A、合同百分比法,即管理费比率在合同中规定

B、行业平均水平法,即采用公开认可的行业标准费率

C、原始估价法D、原始平均水平法

32、按FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定,其争端解决的程序中,监理工程师应在收到有关的通知后()内作出决定,并通知业主和承包商。

A、70天 B、84天

C、74天 D、100天

33、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土,对此作出的索赔具体为( )

A、单项索赔 B、总索赔

C、明示索赔 D、默示索赔

34、承包人发出索赔意向通知后,()有权不马上处理该项索赔

A、业主B、承包人

C、法人D、工程师

35、《建筑工程施工合同示范文本》规定,工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在()内给予答复。

A、28天 B、29天

C、30天 D、15天

36、施工过程中最高的行为准则是( )

A、合同 B、法律

C、建筑法D、事实

37、由于第三方原因造成的损失,承包商应向()进行索赔

A、第三方 B、业主

篇三:建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。

(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号)

一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D)元向卖方付款。

A. 100B.110

C. 120D. 130

2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为 B.违法行为

C.自然事件 D.社会事件

3.合同法律关系(A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体 B.客体

C.内容 D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位 D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体 B.法律事实

C.法律关系客体 D.法律关系内容

6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A. 14 B. 28

C. 7 D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C )。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中,(C)是最为常用的一种担保方式。

A.抵押 B.留置

C.保证 D.定金

12.工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师 B.监理工程师

C.发包人代表 D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延

D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B)。

A.正常工作 B.附加工作

C.额外工作 D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来,依法成立的合同,自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同,自条件成就时生效

D.附生效条件的合同,自条件成就时生效

16. FIDIC施工合同条件规定,用从( B )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中,项目经理是(B)授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师 D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中,(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。

A.建设行政主管部门 B.质量监督机构

C.监理单位 D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力 B.承包方的设备损坏

C.设计变更 D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中,(A)是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿 B.合同解除

C.免除债务 D.债务抵消

23.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人 B.承包人

C.监理人 D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿,属于附加监理费用 D.委托人补偿,属于额外监理费用

25.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( C )的措施。

A.将财产返还给对方 B.赔偿损失

C.继续履行 D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( D )。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为(C)。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金,发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( C )。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)

1.下列哪些合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD)。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。

A.设计方案 B.规划许可文件

C.工程勘察资料 D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中,( ABE )属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用

B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔 B.单项索赔

C.工期索赔 D.合同内索赔

本文已影响