篇一：建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全
建设工程合同（含FIDIC）条款 (课程代码04231)
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为 【 】
A．有名合同与无名合同 B．要式合同与不要式合同
C．双务合同与单务合同 D．有偿合同与无偿合同
2．要式合同必须采用 【 】
A．口头形式B．法律规定的形式
C．口头或书面形式D．书面形式
3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。此时，该施工合同的主体为【 】
A．丙与乙 B．甲与乙
C．丙与甲 D．丙或乙
4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是 【 】
A．要约可以撤回 R．要约可以撤销
C．承诺可以撤回 D．承诺可以撤销
5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于【 】
A．要约 B．要约邀请
C．承诺 D．合同
6．下列关于合同无效的表述中，正确的是 【 】
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同
C．以合法形式掩盖非法目的 D．违反地方性法规的强制性规定
7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【 】
A．1年内 B．2年内
C．3年内 D．4年内
8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使 债权的权利？ 【 】
A．自己的B．他人的
C．第三人的 D．债务人的
9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【 】
A．安装工程一般不超过合同价的30%
R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%
C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%
D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%
10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是 【 】
A．承包人明确表示不再履行合同义务的
B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的
C．承包人将承包的建设工程违法分包的
D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的
11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金
额的是【 】
A．承包商 B．业主
C．工程师 D．指定分包商
12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任
除了负责提出补救措施，应【 】
A．不再承担其他赔偿责任 B．返还设计合同规定的定金
C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金
13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要
求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是 【 】
A．发布指令 B．发出邀请
C．发备忘录 D．业主建议
14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是
【 】
15．A．发包人向供应商的 B．承包人向供应商的
C．发包人向承包人的 D．承包人向发包人的
15．担保合同是一种 【 】
A．实践合同 B．主合同
C．从合同 D．无偿合同
16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】
A．申请重新仲裁 B．向人民法院申请强制执行
C．向建设行政主管部门申请强制执行
D．向人民法院起诉
17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于 【 】
A．房屋和工程施工 B．电气和机械工程
c．设备和设计 D．顾客和咨询
18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后 【 】
A．7天内 B．14天内
C．21天内 D．28天内
19．在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【 】
A．协商 B．调解
C．仲裁 D．诉讼
20．合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】
A．信息收集 B．信息存储
C．信息加工 D．信息分解
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【 】
A．运输合同为无偿合同 B．工程施工合同为双务合同
C．寄存合同为实践合同 D．勘蔡设计合同为要式合同
E．赠与合同为有偿合同
22．合同纠纷仲裁解决的特点是【 】
A．体现当事人的意思自治
C．执行的强制性
B．一裁终局性
D．当事人可控制性 E．独立仲裁性
23．根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是 【 】
A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任
B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担
C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延
D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时内，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人进行隐蔽或可以继续施工
E．经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延
24．根据现行规定，变更后台同价款确定的原则包括 【 】
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款
C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行
D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定
E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行
25．施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【 】
A．发生设计变更 B．发包人延误移交施工现场
C．承包人采购的材料供货商未能按时交货
D．基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E．一周内工程所在地区累计停电12小时
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
26．合同
27．不安抗辩权
28．基准日期
29．抵押
30．诉讼
四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
31．简述定金的法律特征。
32．按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？
33．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？
34．风险管理的主要任务是什么？
35．按照FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？
五、分析计算题（本大题共1小题．30分）
36．某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合同条件于2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为16 00万元，工期130天。监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。该工程于2007年6月2正式开工，建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利。
根据双方商定，人工费定额为40元／工日，机械台班费为500元／台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日20元计；窝工机械设备费按台班单价的60%计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。
专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。 在实际施工中发生了下例事件：
事件1开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 事件2基坑开挖后，遇软土层，需要进行地质复查，停工5天，窝工20个工日。
拳件3主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20个工日，机械10个台班，某项关键工作延误3天（不存在窝工）。
事件4主体结构三层施工时，遭遇7级大雨迫使暂停施工2天，造成人员窝工8个工日，施
工机械受到损害损失5万元。
事件5主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。承包商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲：“项目基础工程出现质量事故，作为监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣1%的监理费。”
事件6为确保现场文明施工，业主代表行文要求承包方需将项目多余土方运到指定地点(合同规定)，若发现承包商任意卸土，卸1车罚款l万元（合同无此规定）。承包商违背这一指令任意卸土15车。当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15万元。承包商申述不同意扣款。
问题：(1)上述1—4事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明原因。
(2)1～4项事件工期索赔各是多少？总计工期索赔多少天？
(3)工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？
(4)《建设工程施工合同（示范文本>》中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么？
(5)事件5中，监理方对于扣减监理费的处罚是接受还是不接受？理由是什么？
如果事件5造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？
篇二：工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）
本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.合同关系的主体是指【】
A．物 B．债权人的权利和债务人的义务
C．行为D．债权人和债务人
2．不属于要约应具备条件的是【】
A．要约是由特定人作出的意思表示 B．要约必须向第三人发出
C．要约的内容必须具体确定 D．要约必须具有缔约的目的
3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限 届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是【】
A．先履行抗辩权 B．后履行抗辩权
c．同时履行抗辩权 D．不安抗辩权
4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】
A．可撤销合同B．可变更合同
c．效力待定合同 D．无效合同
5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】
A．验收后由发包人负责 B．验收前由发包人负责
C．验收后由工程师负责 D．验收前由工程师负责
6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要 求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】
A．费用由发包人承担，工期给予顺延 B．费用由承包人承担，工期不予顺延
C．费用由发包人承担，工期不予顺延 D．费用由承包人承担，工期给予顺延
7．施工合同所采用的计价方式应在【】
A．协议书中约定 B．通用条款中约定
c．附件中约定 D．专用条款中约定
8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】
A．工程总投资超过预期金额
B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛 盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】
A．合同专用条款 B．投标书
c．协议书D．合同标准条款
10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计， 承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是【】
A．新红皮书 B．新黄皮书
c．银皮书D．绿皮书
11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】
A．设计变更 B．施工措施变更
c．条件变更 D．计划变更
12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】
A．计划变更 B．重大变更
C．重要变更 D．一般变更
13 7我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】
A．招标担保 B．履约担保
c．预付款担保 D．完工担保
14．建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】
A．和解解决争议 B．调解解决争议
c．诉讼解决争议 D．仲裁解决争议
15．仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时【】
A．仲裁委员会可以强制执行
B．另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C．另一方当事人可以向法院提起诉讼
D．另一方当事人可以向法院申请强制执行
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后
的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
16．在合同的不同分类中，建设工程合同属于【】
A．双务合同 B．单务合同 C．有偿合同
D．无偿合同 E．有名合同
17· 当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务
人的这类行为包括【】
A．放弃对其他人的到期债权 B．怠于行使其到期债权
C．无偿转让财产D．以明显不合理的低价转让财产
E．未按约定投保工程险
18．施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是【】
A．合同协议书 B．工程量清单 C．工程投标书
D．施工监理日志 E．工程恰商纪要
19．因监理单位责任给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是【】
A．按工程实际受到的损害计算
B．按委托人认为所受到的损害计算
C．按实际损害计算一定比例的赔偿金
D．监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E．监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
20．FlDlC合同条件的应用通常有【】
A.无条件使用 B．合同管理中对比分析使用
C．部分选择使用D．在合同谈判中使用
E．国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4份，共20分)
21．要式合同
22．合同保全
23．工程转包
24．缺陷通知期
25．风陷管理
四、简答题(本大题共5小题，每小题5份，共25分)
26．简述合同生效要件的概念和内容。
27．简述承包人承担违约责任的方式。
28．简述FlDIC施工合同条件中风险责任划分的原则。
29．简述和解和调解应遵守的原则。
30．试述建设工程合同信息管理的特点。
五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题8分，第 32小题7分，第33’小题15
分，共30分)
31．某工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8600m。，工期
为20天。商时合同约定工程量增加15％以内为施工方应承担的工期风险。施工中因出现了较深的软弱下卧层，至使土方工程量增加了l0200m3，试求施工方可索赔的工期为多少天？
32．某工程合同价为400万元，合同约定采用调价公式进行动态结算，其中固定部分占比例
0．20，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比例为：0．15、0．35、0．3，结算时价格指数分别增长了20％、25％、l5％，则该工程实际结算款额为多少万元?
33．某建设工程业主与承包商按照FIDIC施工合同条件签定了施工合同，合同工期为38天。
承包商按时提交了施工方案和施工网络图(如图所示)，并得到工程师的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件l：A工作施工中，发现局部有软弱下卧层，按工程师指示承包商配合地质复查，配合用工为10个工作日。地质复查后，根据经工程师批准的地基处理方案，增加直接费4万元，作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在B工作施工时，因原设计尺寸不当，工程师要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费l．2万元，机械台班费3000元，作业时间拖延2天。
事件3：在C工作施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在E工作基本结束时，工程师对工程质量有疑义，要求乙方进行剥露检查。 检查结果为：某部位的偏差超出了规范允许范围，承包商根据工程师的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。该项剥露、返工及覆盖作业用工20个工日，材料费为l000元。该项工作作业时间延长2天。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
(1)在上述事件中，承包商可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿?说明理由。
(2)假定经双方协商一致，人工费标准为30元／工日，窝工人工费补偿标准按每工日l8元计；保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算承包商可提出的费用索赔额。
建筑工程合同(含FIDIC)条款
（二）
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20 分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【C】
A．主体 B．客体
c．时间 D．内容
2．合同关系的内容是指【B】
A．物 B．债权人的权利和债务人的义务
篇三：建设工程合同管理复习思考题(2015)-答案
建设工程合同管理复习题（2015）
一．单选题
1.某设计合同的价格为500万元，设计人已接受发包人支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则发包人有权要求设计单位返还（B）。
A.100万元 B.200万元 C.250万元 D.150万元
2.某招标人组织现场踏勘后，在答疑会上对投标单位提出的问题，应当（C）。
A.以书面形式向提出人作答复 B.以口头形式向提出人当场答复
C.以书面形式向全部投标人作同样答复D.可不向其他投标人作答复
3.发包人在接到承包人送达的竣工验收报告,在验收后(C)天内无正当理由不组织验收，可视为竣工验收报告已批准。
A.20天 B.30天 C.14天D.28天
4.发包人在（D）合同中承担了项目的全部风险。
A.单价 B.总价可调 C.总价不可调 D.成本加酬金
5.施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（B）后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师 B.工程师以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意 D.工程师征得承包人同意
6.大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于（A）天。
A.30 B.20 C.28 D.35
7.下列有关施工合同组成文件的优先解释顺序正确的是（D）。
A.标准、合同专用条款、工程量清单B.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书
C.合同协议书、工程量清单、图纸 D.中标通知书、标准、工程量清单
8.发包人负责采购的建筑材料，到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工合同内清单规定不符，承包人应（B）。
A.自行将其运出工地 B.要求发包人将其运出工地
C.要求供货商将其运出工地 D.要求供货的运输公司将其运回发货单位
9.工程师对承包商的下列工程量不应给予计量的是（B）。
A.经批准超出设计图纸的工程量 B.自身原因造成的返工工程量
C.设计变更而增加的工程量D.业主原因造成返工的工程量
10. 投标人在投标过程中出现（C）时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求 B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.在投标有效期内撤回其投标文件 D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
11.甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是（A）。
A.该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级
B.如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程分别与建设单位签订合同
C.如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任
D.如果在合同履行过程中，乙破产，则甲应当承担原由乙承担的工程任务
12.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（C）。
A．3月20日B．3月30日C．4月25日D．4月30日
13.依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（C）。
A．建设单位负责试验，并承担试验费用 B．建设单位负责试验，双方分担试验费用
C．施工单位负责试验，建设单位承担试验费用 D．施工单位负责试验，双方分担试验费用
15.公开招标在开标时，应当由(C)。
A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加
16.如果索赔事件持续发生，承包商应每隔(B)天向工程师递交一份中间索赔报告。
A.14 B.28 C.35 D.56
17.承包人在（C）合同中承担了项目的全部风险。
A.单价 B.总价可调 C.总价不可调 D.成本加酬金
18. 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（D）
A．明示报名参加投标的各施工单位低价竞标
B．明示施工单位在施工中应优化工期
C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
19. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（D）工期。
A．定额 B．标准 C．法定 D．合同
20. 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（D）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料
A．相关管线产权部门
B．市政管理部门
C．城建档案管理部门
D．建设单位
21. 根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（D）办理工程质量监督手续。
A．竣工验收 B．签订施工合同 C．进场开工 D．领取施工许可证
22. 关于设计单位的权利的说法，正确的是（B）
A．为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B．有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C．设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D．设计深度由设计单位酌定
23. 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（C）。
A．建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B．建设单位不得任意压缩合同工期
C．建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
24. 根据《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程分析，并提出相应的技术处理方案（C）。
A．工期延误 B．投资失控 C．质量事故 D．施工组织
25. 根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（D）。
A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门
C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院
26. 根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（C）。
A．工程施工图纸 B．法律、法规 C．监理合同 D．施工合同中约定采用的推荐性标准
27.施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中
标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（B）为标准进行质量验收。
A．技术规范 B．施工图纸 C．施工合同 D．监理通知
28. 依据《建设工程质量管理条例》规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（A）。
A．建设单位拨付工程款 B．施工单位实施隐蔽工程
C．商品混凝土用于基础工程 D．大型非标构件进行吊装
29. 某工程部位隐蔽前曾得到监理的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（A）。
A．费用和工期损失全部由承包商承担
B．费用和工期损失全部由业主承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．费用由业主承担，工期不予顺延
30. 建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（D）。
A．要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书
B．要求提交质量保证体系和质量责任制度文件
C．抽查施工中主要建筑材料的质量
D．检查劳动合同履行及劳动保护情况
31.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（D）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包
B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C．建设单位不得任意压缩合同工期
D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
32．（D）未经县级以上建设行政主管部门审查批准，不得使用。
A．施工安全技术措施 B．施工组织设计 C．勘察文件 D．施工图设计文件
34．某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是（D）。
A．应当根据勘察成果文件进行设计，并注明工程合理使用年限
B．对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家
C．正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底
D．对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案
35. 建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（C）。
A．项目批准文件 B．城市规划 C．项目投资概算 D．国家规定的建设工程勘察深度要求 36. 单项索赔（A）。
A．是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的 索赔
B．是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔
C．是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔
D．是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔
37. 下列关于施工索赔的处理过程正确的是（A）（1）意向通知 （2）证据资料准备 （3）索赔报告的编写 （4）提交索赔报告 （5）索赔报告评审 （6）谈判解决 （7）争端的解决。
A.（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）
B．（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）
C．（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）
D．（2）（3）（4）（1）（5）（6）（7）
38. 施工过程中最高的行为准则是（B）
A.事实 B. 合同 C. 建筑法 D. 民法
39. 某漫灌沟槽开挖分项工程采用单价合同承包，价格为58000元/km，计日工每工日工资标准为120元/天，管沟长10km，由于发包方原因，造成承包商6人窝工5天，施工方原因，5人窝工2天，承包商提出的人工费索赔应为（C）元
A.4800 B．1200C．3600 D．2400
40. 有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ A ）
A.因合同文件引起的索赔
B．有关过程施工的索赔
C. 关于价款方面的索赔
D． 特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔
二．多选题
1.对于技术复杂，而又缺乏经验的项目，设计分为（ABE）阶段进行。
A. 初步设计B.施工图设计 C.工程设备设计D.施工组织设计E.技术设计
2.针对施工招标，评标时一般主要对投标企业的（ABCD）进行评审。
A.投标报价 B.施工方案C.投标工期 D.主要材料用量 E.投标技巧运用
3.下列哪些属于编制标底应遵循的原则（AC）。
A.一个工程只能编制一个标底 B.标底应考虑价格变动因素
C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D.标底价格应与投标者协商确定 E.标底应考虑投标人的报价
4.按照《建设工程施工合同示范文本》，在施工中由于（BCD）造成工期延误，经工程师确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.季节性大雨
D.工程量变化E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成累计停工超过8小时
5.承包方既可以向业主要求延长工期，又可索赔费用的情况有（ABCD）。
A.停工待图B.由于业主原因造成全场性停工 C.场地条件发生变化而停工
D.业主供应的设备推迟到货E.气候恶劣造成施工停顿
6.按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(ABD)。
A.有编制招标文件的能力 B.有项目法人资格
C.具有开标场地 D.有组织评标的能力 E.已委托公证机关公证
7.下列关于招标代理的说法中正确的有（BC）。
A.招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标代理工作的机构
B.招标代理机构是社会中介组织 C.招标代理机构必须有相应的专业力量
D.建设行政主管部门有权指定招标代理机构 E.所有的招标都必须委托招标代理机构进行
8. 经工程师确认后工期相应顺延的工期延误原因（ABCD）。
A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B.不可抗力
C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D.设计变更和工程量增加E.一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9. 索赔报告的内容包含（ABCDE）
A. 标题 B.事件 C. 理由 D.结论 E.附件
10.承包商向业主索赔成立的条件包括有（ ABDE ）。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按合同规定的程序提交了索赔意向通知
E.按规定时间提交了索赔报告
11．下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（CDE）。
A．为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B．为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位
C．设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D．有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E．设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
12.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。下列表述正确的有（BC）。
A．建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工
B．建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C．建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D．建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E．建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
13.工程监理单位与被监理工程的（CDE）有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
A．建设单位B．造价咨询单位 C．施工企业
D．建筑材料、构配件供应单位E．设备供应单位
16.（ABC）建设工程必须实行监理。
A．国家重点建设工程
B．大型公用事业工程
C．利用外国政府贷款的工程
D．成片开发建设的住宅小区工程
E．单位自建的厂内公路
17. 可以作为工程监理的依据有（ABCD）。
A．相关法律法规
B．工程建设标准强制性条文
C．建设工程承包合同
D．施工图设计
E．监理合同
18. 房屋建筑工程工程质量保修的范围包括（ABCE）
A.地基基础工程
B．主体结构工程
C．屋面防水工程
D．外墙面的防渗漏
E．供热供冷系统
19. 属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起（AE ）内派人维修，维修费用由（）承担
A． 7天B． 15天C．28天 D. 承包商 E. 造成质量缺陷的责任方
20.索赔费用的构成包括（ABCD）
A. 直接费B.间接费 C. 利润 D.税金 E.因项目推迟投产造成的产品利润损失