篇一:个人反担保保证书(格式)
个人反担保保证书
致::
鉴于(以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1) 个人身份证复印件;
(2) 个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;
(3) 个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4) 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖。
保证人:
日期: 年月日
篇二:个人借款担保合同
个人借款担保合同
个人担保借字( )年第号
借款人(全称): 地址:联系电话: 担保人(全称): 身份证号码:地址:联系电话: 担保人(全称): 身份证号码:地址:联系电话: 担保人(全称): 身份证号码:地址:联系电话: 贷款人(全称): 地址:联系电话:
本合同各方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国民法通则》及其他有关法律法规等规定,本着平等、自愿、诚实守信、协商一致的原则,为明确责任,恪守信用,签订本合同,并保证共同遵守。 第一部分 借贷条款
第一条 借款用途
本合同项下之借款必须合法使用。
第二条 借款金额
借款金额为人民币(大写):,小写:¥ 元(大小写不一致时,以大写为准,下同,具体事项见借条)。
第三条 借款期限
借款期限 个月,自年 月 日起到年 月 日止。
第四条 借款利率
借款期限内的利息由双方协定,先期支付。到期未归还本金的按贷款方规定的利息收取,自借款本金到期之日起至借款本金还清之日止。
第五条 还款方式
借款到期时一次性还清全部借款本金。
第六条 如出现下列情形,贷款人有权随时要求借款人在约定的期限内提前清偿部分或全部贷款本息:
1.借款人将所借款项用于非法活动。
2.担保物毁损或灭失,不足以实现本合同担保之目的,借款人和担保人不能提供贷款人可予接受的其他担保的。
第七条 借款人的权利和义务
1.如实提供有关证件、证明和其他材料,并接受贷款人的监督和检查;
2.保证本借款不用于非法活动;
3.按照本合同的约定取得借款本金,并按时偿还借款本息。
第八条 贷款人的权利和义务:
1.按约定向借款人发放贷款;
2.有权按照本合同的约定收取借贷本金和利息,有权按照约定行使担保权。第二部分 担保条款
第九条 担保人:为确保借款人正当履行还款义务,担保人自愿以其所有权并有处分权的全部财产担保给贷款人,作为借款人归还借款的担保。
担保人保证:所担保的自有财产满足担保条件,并同意受本合同约束。
但保人所承担的担保为连带责任担保。
第十条 担保范围:为本合同项下的贷款本金、利息、逾期利息、违约金以及贷款人实现债权的所有费用(包括诉讼费和律师费)。
当借款人未按照本合同约定履行其还款义务时,无论贷款人对本合同项下的债权是否拥有其它担保,贷款人均有权直接要求担保人承担担保责任。
第三部分 违约责任及其他约定
第十一条 违约责任:下列情况均构成违约,违约方应承担违约责任:
1.借款人提供的证件、证明等有虚假、非法的情况,贷款人可要求借款人立即偿还全部借款及相应利息,可依法行使对本合同项下担保产品及其它机械的担保权。
2.借款人在还款期限届满时,未能足额偿还借款本息的,视为严重违约,应另行向贷款人支付违约金,并承担贷款人为实现债权支付的全部费用(包括诉讼费和律师费)。
3.贷款人不能按照本合同的约定向借款人发放贷款的,视为严重违约,应承担其他方所付出的直接费用,并向借款人另行支付违约金。
4.担保人因隐瞒担保物存在共有、争议、被查封、已担保或者已出租等情况,而给贷款
人造成损失的,应当向贷款人承担赔偿责任。
第十二条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 生效、变更、解除、终止:
1.在签订本合同前,合同各方已完全理解并接受本合同的内容,在本合同项下全部意思表示均真实有效。合同自各方当事人签字后生效。
2.本合同项下借款本息和相关费用全部清偿完毕后,本合同终止。
3.本合同如需要变更或解除,应由合同各方共同达成书面协议。
第十四条 本合同一式
借款人 (签字或盖章): 贷款人 (签字或盖章):
担保人 (签字或盖章):
担保人 (签字或盖章):
担保人 (签字或盖章):
签署日期:月
篇三:个人反担保承诺书
个人反担保承诺书
签于我为本人以xxx有限公司向交行xx分行贷款叁佰万元提供了担保。本人愿以xxxx
有限公司股权的百分之十五向xx提供工商股权抵押反担保。本人及时配合xx到工商局办理
股权抵押的相关备案登记手续,本人承诺如有违反,愿意承担一切由此引发的法律责任、经
济纠纷,并承担由此给xx带来的经济损失。必要时,xxx予以采取不限于通知银行提前收回
贷款,增加同等价值反担保物等措施。 承诺人:
时间:篇二:个人担保承诺书 个人担保承诺书
编号 (出借人):年月担保向你借款 元(大写),并签订了《 借款合同》(编
号:),本人已经对相关的借款合同文书作了全部了解,并知悉了合同中约定的
当事人各方的权利与义务。本人及财产共有人自愿用全部自有资产(包括但不限于房产、汽
车、有价证券、金融债券、银行存款、债权)为借款人的全部债务向你提供担保,并作如下
担保承诺:
1、担保方式:连带责任保证担保。
2、担保的范围:包括《 借款合同》)中约定的出借人的合同权利,包括但不限于借款本
金、利息、违约金、赔偿金、律师费、实现债权的各项追偿费用、法院诉讼费、保全费、评
估费、拍卖费等全部合同债权。
3、担保期限为主债务履行期限届满之日起两年内。
4、无论是否另有他人提供担保,我在担保范围内无条件地、独立地承担连带保证责任,
并自愿放弃法定的一切抗辩权利。
5、对你的债权,无论是否有任何人提供了物的担保,我的保证担保责 任不以该物的担
保优先受偿为前提,更不得以此作为拒绝承担保证担保责任的抗辩理由,仍应无条件地承担
连带责任的保证担保责任。
6、本承诺为无条件的和不可撤销的承诺书。借款人不能按约定
履行偿 还义务的,我接到你书面通知后3日内履行全部清偿责任。否则出借人依据《借款合同》及《抵押担保合同》
所享有的包含追偿权在内的一切合同权利可以一并向我行使,我自愿无条件接受。
7、本承诺具有独立性,无论借款合同或合同其他条款是否有效,均不 影响本承诺书的
有效性,同时也不受借款合同其他担保方式的影响。
8、如有多人提供担保的,每个人的责任也是连带的、不分份额的,任一人对所担保的全
部债权均承担连带保证责任。担保人有权选择其中一人、数人或全部作为追偿对象并有权要
求其承担全部清偿责任。我对此追偿方式无异议。本人的担保承诺已取得了财产共有人或配偶的同意。如遇重大资产变动的情况,本人将
及时通知你采取保全措施。 承诺人(签字):
财产共有人或配偶(签字):年月日篇三:13、提供反担保公司个人反担保承诺书(实际控制人)每户一份 个人信用反担保承诺书 九江市中天担保有限公司:兹因________________________(以下简称债务人)向_____________银行股份有限公司
______分(支)行(以下简称债权人)申请:1、公司流动资金贷款人民币(大写)万
元整;2、个人经营性贷款人民币(大写)万元整;3、个人信用卡消费分期付款人
民币(大写) 万元整;4、保证金敞口授信银行承兑汇票人民币(大写)
万元整(以下均称为银行融资借款)。债务人的该笔债务由贵公司提供保证担保。为确保贵公
司承担保证责任之追偿权的实现,本人自愿以个人所有的资产为主合同债务人__________ ___向贵公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证,并作出以下反担保承诺:
一、本人自愿以个人、家庭所有的全部资产与收入为主合同债务人向贵公司提供反担保。
二、本反担保的保证范围为:主合同债务本金,以及利息、逾期罚息、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。
三、本反担保的保证方式为无限连带责任保证,无论主合同债务人因何原因未按约定归
还借款,本人将在接到贵公司书面通知后的十日内,无条件代债务人承担清偿债务。
四、本反担保的保证期限:自贵公司承担保证责任之日起至主合同债务人全部履行完债
务之日止。
五、本人承诺在担保期间内,未征得贵公司的同意,不以任何理由将个人财产变卖、赠
与或转让他人。
六、本人在作出本担保承诺时是得到本人财产共有人的同意。
七、本人在作出本担保时具有完全民事行为能力,对本承诺的签署、执行及进行与本承
诺书有关的任何活动均为民事行为。
八、本承诺为独立承诺保证,不受任何第三方反担保保证而减少或改变本承诺项下反担
保责任,贵公司享有独立追索本承诺项下所有担保责任的权力。
九、本承诺书独立于主合同,不受主合同履行状况的影响,无论主合同是否有效,本承
诺书仍然有效。本人不以任何理由对任何司法管辖、审判、执行提出异议或抗辩。
十、本承诺书的签署、效力、解释、履行及争议的解决均适合于中华人民共和国法律。
双方发生争议时应协商解决,协调无效时可依法向_________________人民法院起诉解决。 十一、本承诺书自签发之日起生效。 反担保承诺人(签名): 资产共有人(签名): 身份证号码: 身份证号码: 联系方式: 联系方式: 年月日年月日篇四:个人担保承诺书 个人担保承诺书
编号(出借人):
并签订了《借款合同》(编号:,本人已经对相关的借款合同文书作了全部了解,并知悉
了合同中约定的当事人各方的权利与义务。本人及财产共有人自愿用全部自有资产(包括但
不限于房产、汽车、有价证券、金融债券、银行存款、债仅等)为借款人的全部债务向你提
供担保,并作如下担保承诺:
1、担保方式:连带责任保证担保。
2、担保的范围:包括《借款合同》中约定的出借人的合同权利,包括但不限于借款本金、
利息、违约金、赔偿金、律师费、实现债权的各项追偿费用、法院诉讼费、保全费、评估费、
拍卖费等全部合同债权。
3、担保期限为主债务发行期限届满之日起壹年内。
4、无论是否另有他人提供担保,我在担保范围内无条件地、独立地承担连带保证责任,
并自愿放弃法定的一切抗辩权利。
5、对你的债权,无论是否有任何人提供了物的担保,我的保证担保责任不以该物的担保
优先受偿为前提,更不得以此作为拒绝承担保证担保责任的抗辩理由,仍应无条件地承担连
带责任的保证担保责任。
6、本承诺为无条件的和不可撤销的承诺书。借款人不能按约定履行偿还义务的,我接到
你书面通知后3日内履行全部清偿责任。否则出借人依据《借款合同》及《抵押担保合同》
所享有的包含追偿权在内的一切合同权利可以一并向我行使,我自愿无条件接受。
7、本承诺具有独立性,无论借款合同或合同其他条款是否有效,均不影响本承诺书的有
效性,同时也不受借款合同其他担保方式的影响。
8、如有多人提供担保的,每个人的责任也是连带的、不分份额的,任一人对所担保的全
部债权均承担连带保证责任。担保人有权选择其中一人、数人或全部作为追偿对象并有权要
求其承担全部清偿责任。我对此追偿方式无异议。本人的担保承诺已取得了财产共有人或配偶的同意。如遇重大资产变动的情况,本人将
及时通知你采取保全措施。承诺人(签字):
财产共有人或配偶(签字):年 月 日篇五:个人无限连带责任反担保承诺书 个人无限连带责任反担保承诺书镇原县新源中小企业信用担保有限公司: 我叫,在工作,婚姻状况: ,身份证
号 ,联系电话,月薪元。因借款人 向贵公司申请万元贷款担保业务,我自愿用在 (银行)代发
的工资(账号: )为其向贵公司提供无限连带责任保证担保,保证若借
款人不能按期偿还银行贷款,致使贵公司代偿,我同意贵公司委托工资代发银行自借款人违
约日开始按月从本人工资账户中扣收贵公司为借款人代偿的借款本息及代偿费用,直止还清
贷款本息;并保证本人给贵公司提供的以下资料真实有效:1、夫妻双方身份证复印件;2、
结婚证复印件;3、本人工资折、卡复印件;
4、单位工资证明原件及复印件。