篇一：建设工程合同管理考试模拟试题1
建筑工程合同管理自学考试模拟试题1
一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）
1．企业法人是指[ ]
A．企业的总经理 B．企业的董事长
C．企业D．企业的法定代表人
2．对可撤销合同，撤销权人行使撤销权[]
A．必须在合同正式签订之日起的1年内
B．必须在知道或应当知道撤销事由之日起1年内
C．必须在合同正式签订之日起的2年内
D．必须在知道或应当知道撤销事由之日起2年内
3．甲为债权人，乙为甲的债务人，丙为乙的债务人，由于乙既不归还甲债务，也不向丙主张自己的债权，则甲可向人民法院请求以自己的名义代替乙向丙主张债权，[]
A．是两个债权债务关系，不允许这样做
B．作为甲只能向人民法院起诉主张自己的权利
C．可以这样做
D．不需向人民法院请求，只要经乙同意，甲可直接向丙追讨债务
4．由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任[ ]
A．由承包商承担 B．由业主承担
C．双方协商解决 D．各承担一半的损失
5．施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后一段时间，又发现由承包人原因引起的质量问题，发生了返工费用和工期延误，[]
A．费用由承包商承担，工期不予顺延 B．费用由业主承担，工期不予顺延
C．费用由业主承担，工期顺延 D．费用由承包商承担，工期顺延
6．工程师已对隐蔽部分进行了检验并认定合格，签字后承包商进行了隐蔽，后工程师提出要对已隐蔽部分剥离进行重新检验，经检验质量不合格，则[ ]
A．发包人承担全部费用B．承包商承担全部费用
C．工程师承担全部费用D．发包人和工程师共同承担全部费用
7．由承包人采购的材料，承包人使用代用材料时，应经工程师同意，由此增加的合同价款，处理方法是[ ]
A．由发包人承担B．由承包人承担
C．双方以书面形式议定D．合同价款不予调整
8．一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度[ ]
A．不得超过合同总额的10%B．不得超过合同总额的30%
C．不得超过当年工程工作量的10% D．不得超过当年工程工作量的30%
9．施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并[]
A．在4h内以书面形式通知工程师
B．在4h内以书面形式通知工程师当地文物管理部门
C．在24h内以书面形式通知工程师
D．在24h内以书面形式通知工程师
10．承包人收到竣工结算价款后多少天内，应将竣工工程交付给发包人？
[]
A．7天 B．14天C．21天D．28天
11．被工程师要求暂停施工的工程，要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师收到后48小时未答复，[]
A．承包人可自行复工B．承包人需再等48小时后自行复工
C．承包人应再提出复工要求D．承包人可提出工期索赔
12．发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起[]
A．发包人承担工程保管及一切意外责任 B．承包人可将工程依法拍卖
C．承包人可请求法院依法将工程拍卖 D．发包人承担工程保管责任但不承担意外责任
13．因供电紧张，施工现场被停电2天，承包商又未在现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失[]
A．由承包商自己承担B．由发包人承担
C．双方协商解决 D．双方各承担一半
14．基准日期是指[]
A．投标截止日期B．合同正式生效日期
C．投标截止日期前28天 D．合同正式生效前28天
15．施工过程中，索赔事件发生多少天内，必须向工程师发出索赔通知？[ ]
A．7天 B．14天 C．21天 D．28天
二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）
16．合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素组成？[]
A．通用条款 B．专用条款C．主体 D．内容E．客体
17．合同法的基本原则是[ ]
A．合同自愿原则 B．公平、公正原则 C．诚实信用原则
D．合法原则 E．鼓励交易原则
18．关于合同转让，以下说法正确的是[]
A．合同一方可将权利转让给第三人
B．合同一方不得将义务转让给第三人
C．合同一方不能将权利转让给第三人
D．合同一方可将权利和义务同时转让第三人
E．合同一方不得将权利义务同时转让给第三人
19．以下关于工程分包，正确的是[ ]
A．禁止承包单位将所承包工程的全部进行转包
B．总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位
C．总承包合同中未约定分包，即使后来建设单位认可，也不得进行分包
D．建筑工程的主体结构施工必须由总承包单位自行完成
E．分包单位可按合同约定将其承包工程的一部分再次分包
20．施工中由于地下发现施工单位在正常情况下不能预见的障碍物，造成工期和费用的增加，施工单位可索赔的内容有[ ]
A．工期 B．费用 C．利润
D．仅发生费用中的直接费 E．仅发生费用中的管理费
三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
21．单务合同
22．要约
23．固定价格合
24．保留金
25．预付款担保
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
26．合同具有哪些法律特征？
27．合同债权具有哪些特征？
28．可撤销合同有哪些法律特征表现？
29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？
30．合同信息系统管理具有哪些特点？
五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）
31．某工程在某次支付工程进度款额为500万元，合同规定可按FIDIC通用条款的调价公式进行调价，管理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可
5000元，机械500元；调价的基本费用参照价格为人工20元，材料4000元，机械500元，试确定支付价款的综合调整系数，并计算本次应支付的金额。
32．某工程工期网络如图示
假设由于发包人原因B工作延误5天，F工作延误6天，承包商提出工期索赔共11天，费用索赔每天1000元，共11000元。工程师接到索赔报告后应如何处置？
33．某工程合同总价800万元，其中包括利润5%，公司管理费80万元，现场管理费150万元，由于设计变更，新增工程直接费50万元，合同约定利润不索赔，但管理费可调整，试计算管理费应调整增
工程合同管理模拟试题1 答案
一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）
1C 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8D 9A 10B 11A 12A 13B 14C 15D
二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）
16CDE 17ACDE 18ACD 19ABD 20ABC
三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
21．单务合同（P2）
22．要约（P11）
23．固定价格合同（P33）
24．保留金（P106）
25．预付款担保（P204）
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
26．合同具有哪些法律特征？（P1）
27．合同债权具有哪些特征？（P16）
28．可撤销合同有哪些法律特征表现？（P22）
29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？（P57）
30．合同信息系统管理具有哪些特点？（P241）
五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）
31．解：
Pn?a?b?LnMnE?c??d?n?? L0M0E0
Pn?0.12?0.2??0.6??0.08?204000500
=1.45
本次应付金额=500×1.45=725万元
32．解
找出关键线路，确定工期
[9，④] B和F工作均不在关键线路上，延期后，新的计划如下：
[14，④] [11，②] 新的计划比原计划延长了24-20=4天
工程师应批准延长工期4天，费用4000元。
33．解
因包括利润为800万，设未包括利润的金额为X X+X×5%=800
X（1+5%）=800
20，⑧] ，⑧]
篇二：建设工程合同管理模拟(附答案)
建设工程合同管理模拟
单选题：共30题，每题1分
1 、 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A.保证
B.定金
C.留置
D.质
2 、 FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。 A.由承包商负责协调管理
B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害
C.指定分包商的违约责任由承包商承担
D.承包商应向指定分包商收取协调管理
3 、 建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。 A.设计方案优劣
B.投标报价高低
C.设计时间长短
D.建设工期长
4 、 执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依《合同法》的规定，遇价格下降时，应执行( )。 A.原价格
B.新价格
C.原价格和新价格的平均价
D.市场价
5 、 考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。 A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.询
6 、 组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或
矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。 A.合同专用条件
B.投标书．
C.合同协议书
D.合同通用条
7 、 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。 A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保
8 、 某施工合同工期为300天，合同价为1 500万元人民币，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应( )。 A.不批准顺延工期
B.应批准顺延工期1天
C.应批准顺延工期2天
D.应批准顺延工期3
9 、 附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。 A.违约责任
B.缔约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责
10 、 考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。 A.公开招标
B.邀请招标
C.方案竞赛
D.议
11 、 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。
A.招标人承担，费用由投标人承担
B.投标人承担，费用由招标人承担
C.招标人承担，费用由招标人承担
D.投标人承担，费用由投标人承
12 、 承包人应在索赔事件发生后的28天内，向工程师递交( )。 A.索赔依据
B.索赔证据
C.索赔报告
D.索赔意向通
13 、 分包商在施工现场的协调管理工作应由( )。 A.总包商负责
B.监理工程师负责
C.业主负责
D.分包商自己负
14 、 人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。 A.法定
B.人民法院指定的
C.当事人约定的
D.仲裁庭指定
15 、 某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招
16 、 因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。 A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责
17 、 施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )h内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。 A.7
B.14
C.24
D.4
18 、 施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。 A.承包人在地下管道附近施工的防护措施费用
B.承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用
C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出
D.第三方责任造成伤亡事故发生的费
19 、 监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理
人( )。 A.应向委托人支付使用费并归还委托人
B.将设备免费带走
C.向委托人支付使用期间的折旧费后带走
D.不需向委托人支付任何费用将设备归还委托
20 、 人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。 A.法定
B.人民法院指定的
C.当事人约定的
D.仲裁庭指定
21 、 监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。 A.能力
B.人员
C.设备
D.报
22 、 《中华人民共和国合同法》规定，由于一方不履行合同义务的行为，对方可以行使的“抗辩权”是指( )的行为。 A.单方宣布合同无效
B.双方协商解除合同
C.请仲裁机构裁定合同可撤销
D.合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义
23 、 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支
24 、 FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。 A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程
25 、 《建设工程委托监理合同》示范文本中标准条件规定，委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议的时限为( )。 A.收到支付通知书24小时内
B.收到支付通知书48小时内
C.付款期限届满前24小时内
D.付款期限届满后48小时
26 、 关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。 A.承包商每天应向工程师提交进度报告
B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
C.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
D.工程师有权批准合同工期顺
27 、 人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。 A.法定
B.人民法院指定的
C.当事人约定的
D.仲裁庭指定
28 、 委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。 A.工程建设委托监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.有关法律法规
D.建设工程委托监理合同专用条
29 、 履行施工时双方达成一致的洽商书面协议解释应排在( )。 A.所有合同文件之后
B.中标通知书之前
C.投标书之后
D.图纸之
30 、 依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损
篇三：建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理 考核题
1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）
一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D)元向卖方付款。
A. 100B.110
C. 120D. 130
2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为 B.违法行为
C.自然事件 D.社会事件
3.合同法律关系(A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体 B.客体
C.内容 D.事实
4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业
C.建设单位 D.具体施工人员
5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体 B.法律事实
C.法律关系客体 D.法律关系内容
6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.工程施工期内对施工现场的照管负责
7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A. 14 B. 28
C. 7 D.56
8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C )。
A.追加合同价款但工期不予顺延
B.由承包人承担费用和工期的损失
C.追加合同价款并相应顺延合同工期
D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用
9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。
A.发包人承担损失责任
B.保管员负责赔偿损失
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人和承包人各承担损失的50%
10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。
A.抵押 B.留置
C.保证 D.定金
12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。
A.总监理工程师 B.监理工程师
C.发包人代表 D.质量监督机构负责人
13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。
A.正常工作 B.附加工作
C.额外工作 D.意外工作
15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。
A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效
B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
C.附解除条件的合同，自条件成就时生效
D.附生效条件的合同，自条件成就时生效
16. FIDIC施工合同条件规定，用从( B )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人
C.总监理工程师 D.发包人代表
18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定
19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( D )撤销。
A.建设行政主管部门 B.质量监督机构
C.监理单位 D.仲裁委员会
21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力 B.承包方的设备损坏
C.设计变更 D.工程量变化
22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。
A.债务清偿 B.合同解除
C.免除债务 D.债务抵消
23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。
A.发包人 B.承包人
C.监理人 D.设计人
24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。
A.监理单位承担B.承包商承担
C.委托人补偿，属于附加监理费用 D.委托人补偿，属于额外监理费用
25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( C )的措施。
A.将财产返还给对方 B.赔偿损失
C.继续履行 D.追缴财产
26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。
A.在合同协议书内应明确注明开工日期
B.在合同协议书内应明确注明竣工日期
C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数
D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数
27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作
B.负责建设工程外部协调工作
C.按合同约定派驻人员
D.不得泄露申明的秘密
28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。
A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定
29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。
A.设计人没收发包人支付的定金
B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费
C.发包人应支付合同价50% 的设计费
D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费
30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( C )。
A.合同专用条款B.投标书
C.协议书D.合同通用条款
二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)
1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD)。
A.因重大误解而订立的合同
B.显失公平的合同
C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
E.以合法形式掩盖非法目的的合同
2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。
A.设计方案 B.规划许可文件
C.工程勘察资料 D.限额设计要求
E.高于设计规范要求的标准
4.在施工合同中，( ABE )属于发包人应当完成的工作。
A.使施工现场具备施工条件
B.提供施工场地的工程地质资料
C.提供工程进度计划
D.向工程师提供在施工现场办公的设施
E.开通施工场地与城乡公共道路的通道
5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。
A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用
B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任
C.竣工验收是指整体工程的竣工验收
D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案
E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
6.索赔按目的划分包括(CE)。
A.综合索赔 B.单项索赔
C.工期索赔 D.合同内索赔