篇一：塔吊劳务合同
劳 务 合 同
甲方（雇主）：智慧名城二期3、4、5栋工程项目部 乙方（受雇人）：
甲乙双方经过平等协商达成以下劳务合同：
1、 工作内容：乙方负责智慧名城二期工程的两台
QTZ—63A型塔吊的操作及维修、养护。
2、 工作时间：每天24小时随叫随到，并以工程单
包工的工作时间为准。
3、 操作要求：ａ、操作者在操作塔机时必须按照塔
机操作规范进行操作，由于违反操作规范而引发的事故由乙方负全部责任，并承担一切损失；ｂ、塔吊操作者必须持证上岗（上班第一天就提供操作证及身份证复印件给甲方），无操作证者一律不得上机操作，否则发生任何事故由乙方负全部责任，并承担一切损失；ｃ、操作者在操作塔吊时必须文明操作，由于操作者野蛮操作造成塔吊损坏的，一切维修及损失费由乙方承担；ｄ、操作者不得酒后操作，不得疲劳操作（不得连续工作１２小时以上），一经发现有酒后操作和疲劳操作者一律罚款２００元，由于酒后操作和疲劳操作者造成的安全事故由乙方承担一切责任和相关费用；ｅ、操作者应经常维护、保养塔吊各易损部件和易松部件，由于保养、维护不到位而
引发的塔吊损坏由乙方负全部责任和承担相关费用；ｆ、由于操作者操作失误造成的一切损失由乙方负责；ｇ、如塔吊出现大型损坏，以有关技术人员鉴定为准，是哪方的责任就由哪方负责；ｈ、操作者在塔吊上进行高空作业、临边作业时必须配戴必须的安全绳安全带等安全器具（安全器具由甲方提供），不按规定执行者一经发现罚款２００元；ｊ、塔吊维修养护所需的小型手上工具由甲方提供，如遗失由乙方照价赔偿；手套每月甲方补助乙方15元，工程完工后一次付清。
4、 劳务工资：每台塔吊每月3000元共计6000元，
中途不减工资，第一个月暂扣2000元作担保金， 工程竣工后如不出事故及损坏，甲方一次补清。
5、 生活安排：甲方只向乙方提供住宿的地方和生活
用电（不得使用电炉）及生活用水，其它由乙方自行解决。
此协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字有效。
甲方： 乙方：
篇二：建设工程施工合同(铁塔修)
建设工程施工合同
工程名称：
工程地点：
建设单位：
地 点：
电 话：施工单位：
地 点：电 话：签订日期:2016 湖北省铁塔建设合同新洲区 公安县 湖北东升建设有限公司 湖北省武汉市中北路菩提金大厦A座六楼 武汉市育林劳务责任有限公司 年 4 月7日
1
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况
1-1工程名称： 新洲区域，公安区域
1-2工程地点：
1-3工程内容： 铁塔基座建设 铁塔基站
1. 落地铁塔的基础施工;
2. 通信机房的土建施工;
3. 落地铁塔的围栏、围墙施工.
第二条 本工程的有效工期：
有机房围栏为30 天;无围栏机房为 30天。其中塔基础 45天，机房主体、内粉、外墙刮糙、屋面防水层下找平层 7 天，铁塔安装工程完成后围栏及收尾工程 7 天，如无围栏有效工期收尾工期相应扣减2 天。
开工日期：2016 年 4月 20 日 竣工日期： 2017 年4 月 20日
第三条 工程质量等级。
乙方严格按照国家颁发的施工规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，竣工验收通过监理、设计院、出租业主及甲方对本工程质量评定。 2
第四条 合同价款
4-1承包总价： 元（大写人民币：）
4-2根据双方对承包总价协商，乙方优惠总价 ，实际结算总造价： 元（大写人民币： ` ）
4-3工程结算金额以甲方审计结果为准。工程结算审减率在3%以内，审计费用由甲方承担；审减率在3%-10%之间的，3%以内部分的审计费由甲方负担，超出部分由乙方承担；审减率在10%以上，审减金额的审计费由乙方全部承担。
4-4合同价款计算的依据及承包方式。
工程造价根据图纸的工程量进行预算，预算定额为鄂2013定额，极其配套文件，2016年第1期材料信息价。包工包料，（除防盗门及螺栓由甲方供应到现场）、（如设计原因变动，将进行造价增减）。如有图纸没有反映出的工程量，乙方出具监理、设计单位及甲方现场人员验收、签证及相关资料和照片后，再增加决算。
第五条 甲方义务及责任
5－1甲方依约向乙方支付进度款。
5－2甲方应向乙方提供工程施工图叁套、地质勘察报告一份。 5－3甲方组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底并及时签发交底会议纪要。
5－4已竣工工程未交付甲方之前，乙方按合同条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，若系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
第六条 乙方义务及责任：
6-1已竣工工程未交付甲方之前，乙方按合同条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属乙方责任的由乙方负责予以修复。
6-2乙方向监理公司、甲方代表提交施工组织及工作计划、施工质量控制，并按甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方代表及监理公司对施工质量、进度的检查、监督。
6-3维修施工用水、电线路、围栏等设施。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的一切费 3
用。
6-4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定。
6-5保证施工现场清洁，符合有关规定，交工前清理现场做到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。并负责处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。
6-6在出租场地施工时要与出租业主保持良好关系，协助甲方协调处理在工程施工中遇到的外来干扰。
6-7工程竣工乙方必须将施工过程中所用的水、电费及其他有关出租业主的物品或费用与出租业主结清，由出租业主及监理在退场单上签字盖章确认后方可退出现场，并交付甲方。
第七条 施工组织设计与工期
7-1承包人应于开工前5天将施工组织设计和工程进度计划提交监理单位，监理单位工程应于3日内予以确认，逾期不确认也不提出书面异议的，则视为同意。
7-2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，并接受工程师对进度的检查、监督。
第八条 工程延期及工期延误
8-1工程因遭遇因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、大灾等不可抗力因素工程相应顺延。若属于承包人原因致使工程延期，则承包人应承担相应的赔偿责任。
8-2施工中发生三天以上连续中雨天气工期相应顺延。
8-3因发包方原因致使工程停工8小时以上，工期相应顺延。
第九条 质量与验收
9-1乙方应认真按照国家颁发的施工规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受监理工程师及甲方代表的检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按监理工程师及甲方代表的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用，工期不予顺延。但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
9-2隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位，经乙方自检合格后，应在隐蔽前24小时内通知甲方代表参加。通知内容包括乙方自检记录以及相关照片、隐蔽验收的内容、4
验收时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，监理工程师及甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新检验。
对于覆盖、掩盖的工程部位的重新检验，不论甲方代表是否参加验收，若其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，施工方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工方损失并相应顺延工期。检验不合格，施工方承担发生的费用。
如乙方在隐蔽工程中没有通知甲方、监理和设计院，自行处理或掩盖，甲方将严肃处理、追究其相关责任。
第十条 工程进度款
工程质量验收合格，并经监理单位签证，经甲方主管人员签字盖章后按以下阶段支付工程进度款。
10-1有机房
10-1-1铁塔基础施工完毕进入养护阶段支付总造价的30% 10-1-2机房主体完、内粉完、外墙刮糙完，屋面工程施工至防水层以下找平层完，支付工程总造价的30%；
10-2无机房工程铁塔基础施工完毕进入养护阶段支付总造价的60%
10-3工程竣工验收合格同时出具全额税务发票及竣工资料，并结算全部施工手续后三个月内支付总造价的30%。
10-4预留工程造价的10%作为保修金（一年）。如无质量问题，一年后一次性结清。
10—5 以上每个付款阶段，乙方应出具等额的正式税务发票。 第十一条 竣工与结算：
11-1竣工验收：工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向监理公司提供完整竣工资料两份和竣工验收报告两份。监理公司整理竣工资料并签有关文件，将一套完整的竣工资料交于甲方。
11-2在已竣工未验收的工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用。由于承包方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延合格工期条款处理外。
11-3工程价款及结算：在已完工程验收后，乙方根据实际完成工程量，提出工程决算，审计完成后按审计结果作为工程最终造价， 5
篇三：工程施工劳务合同(2015范本)
工程施工劳务合同
合同编号：
甲方：内蒙古第一电力建设工程有限责任公司
乙方：陕西众森建筑安装工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律
和行政法规的准则，甲方将汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
一、工程名称：汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程
二、工程地点：卓子山、旗下营、商都。
三、承包范围及工作内容
（一）承包范围：汗旗I线500kVVOPW复合光缆架空改造工程，线路全长
135km，共有铁塔325基，需要更换光缆长度为152km，共中OPGW复合光缆采用24芯。
三、合同文件
作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有
同等效力：
1、招投标文件、答疑、澄清
2、中标通知书
3、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
4、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；
5、本项目工程质量检查、验收标准；
6、本项目施工安全标准；
7、本项目施工组织设计；
8、本项目施工进度计划（含节点计划）；
9、业主、监理和甲方的文件；
四、工期要求：开工日期：年月 日。
竣工日期：年月 日。
依据合同工期确定。
五、承包方式及合同价款：
1、承包方式：劳务分包。
2、工程价款：￥1300000元。（大写人民币：壹佰叁拾万元整）。
本工程由乙方提供全额发票。
若发生甲方另行委托项目，双方签订补充协议。若乙方未完成合同内工程项目，甲方有权另行委托并按实际发生费用扣减。
六、有关约定
1、乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。。
2、计量支付
2．1、乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量进行计量支付。
2．2、乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=_5‰×合同价款×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的10%。同时，甲方有权终止本合同。
2．3、本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
2．4、工程款每月支付一次，视业主付甲方资金到位情况，按当月实际完成
工程进度款的80%支付给承包人。
2．5、整体工程完工后，经业主方和监理单位竣工验收合格，由甲方项目部对分包工程进行预结算，然后由公司经营、审
2．6、工程款预留5%做为质量保证金，质保期为自本工程整体竣工验收合格完成后二年。质保期满，经验收合格，且工程审计通过后，发包人依据审计结果和质保情况进行支付，但并不免除乙方应继续履行的保修义务。乙方承担的保修责任执行国务院《建设工程质量管理条例》的相关规定（最新版）。
3、工程材料供应
3．1、所需主要材料及消耗性材料均由乙方负责提供，并由乙方负责检验。
3．2、因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成设备、材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。
4、测量、试验、检验等技术工作
4．1、乙方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4．2、乙方负责工程试验检验工作。
5、乙方不得以任何形式进行分包或转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价10%的违约金。
6、隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。
8、依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资
发放到乙方员工手中）。
9、甲方承包给乙方的价格包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10、乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。
11、乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方签认、结算并经甲方公司审计部门审计确定，最终由甲方公司领导批准后生效。工程款由甲方工程、技术、物资、计划、财务等部门签认、批准后支付。
12、甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的5%向乙方索赔损失。
13、本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的2%）。
14、乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。
15、乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16、乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对
乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。
17、乙方必须做到工完、料净、场地情，施工中产生的垃圾由乙方负责清理出场。
七、工程保修期限及保修预留金
1、本工程保修期限2年。
2、保修预留金：工程结算价款的，扣除保修期间因乙方原因发生的维修费，剩余部分1年后返还乙方，乙方不计取任何利息。
八、争议解决及合同签订地点
若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：
1、和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；
2、调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；
3、仲裁。协商、调解不成的，由包头市仲裁委员会仲裁。
4、诉讼。不愿采取和解、调解及仲裁等方式解决的，可以向合同签订地点法院诉讼解决。
5、本合同签订地点：内蒙古包头市青山区呼得木林大街大街33号（内蒙古第一电力建设工程有限责任公司本部）
九、附则
1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。