篇一：小工承包合同
拆除工程施工承包合同
发包方：（简称甲方）：
承包方：（简称乙方）： 为了更好地保护甲乙双方的利益，确保甲方承接的工程项目按期并高质量的完成，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况
1、施工地址：
2、承包范围：（1）
（2）
3、承包方式： 包清工 。
第二条 工程时间
1、施工时间：本单项工程从 至计 天。
2、乙方必须在合同规定时间内完成施工，如不能按时完成任务，每逾期一天由乙方按每天元赔偿给甲方。
第三条 工程管理及安全生产
1、乙方无故旷工（或者甲方在24小时内无法联系到乙方本人的），甲方有权解除合同，乙方无条件退场，并赔偿因旷工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方要做好文明施工，不赌博、不打架、不吸烟酗酒、不损坏公物、不随地大小便。因违反上述规定，导致人身及财产损失的，由乙方承担全部责任。
3、乙方进场前，与甲方、前期施工人员三方共同对施工现场进行检查记录，完成交接手续。交接后出现遗失或损坏的，由乙方按原价赔偿，并承担维修所发生的全部费用。
4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人身伤害及财产安全、火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第六条 承包款的支付及结算
1、承包价格：
2、付款方式：（1）、本工程合同签到订二天内，甲方支付乙方至工程承包款的 30 %；
（2）、本项工程全部完工移交业主三天内，甲方支付乙方全部工程承包款。
第八条 附则
1、 因一方违约，使合同无法继续履行时，守约方有权通知对方解除本合同，并要求由责任方赔偿由此造成的经
济损失。
2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。甲、乙双方不愿通过协商解决或者协商解决不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意提交仲裁委员会仲裁（甲、乙双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向工程所在地人民法院提起诉讼）。
3、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，以上未尽事另行协商。
甲方：（盖章）乙 方：（盖章）
年 月日
篇二：小工包工合同书
小工包工合同书
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，签订本合同。
一、工程名称：小工包工。
二、工程地点：八字门中南大市场对门。
三、工程内容：本栋工程的小工程，由乙方自带小型工具、振动棒、斗车等等，小工工程内容，倒砼搓平。
四、承包方式：单项小工包工工程。
五、工程造价及付款方式
1、工程单价14.5元/㎡；
2、工程量暂定本栋高层的主体所有小工工程；
3、由乙方自带资金做完4层，到4层后由甲方付款，按每层实际造价付80%。
4、本工程以本栋图纸建筑面积结算为准，阳台按半面积计算。
六、甲方工作条件
1、乙方施工中所需用的脚手架，进入现场交叉施工时双方配合由甲方提供；
2、施工现场所需用水、电，房租均由乙方自负，甲方概不负责。
七、安全事故
乙方人员进场，必须进行人员素质教育，在甲方工地上不能出现打架斗殴、偷盗等现象，如出现一次则由甲方罚款乙方人民币1000元。乙方在施工中如出现大、小安全事故均由乙方自负，甲方概不负责，甲方并无任何连带责任。
八、其他
1、本合同未尽事宜，双方协商解决，双方协商不能达成一致时，向合同履约地有关管辖权的人民法院提出诉讼法。
2、合同签字之日起生效，并具有法律效力。
3、本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，工程完工后合同自动失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
篇三：小型建筑工程承包合同书
合同书
甲方：第二炮兵营房工程施工管理办法公室
乙方：北京昌建建筑工程公司二分公司
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程名称：第二炮兵文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换
工程
二、 工程地点：北京市昌平区东三旗甲一号
三、 承包方式：大包（即包工、包料）
四、 承包范围：文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换。
五、 工程承包造价（金额大写）：壹拾陆万圆
￥160000.00元
六、 工期：本合同工程定于2014年8月20日开工，于2014年9月15日
竣工，合同工期日历天数为25天。
七、 工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市
工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、 工程价款支付及结算：
1、本工程无预付款。
2、工程完成甲方向乙方支付至总价款的80%（128000元）。
3、本工程完成后审计结束甲方向乙方支付至总价款100%（160000元）。
4、本工程无质保金。
九、 争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工 合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向北京市昌平区人民法院起诉。
十、 违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义 务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、 安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承 包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
十二、 合同份数：本合同一式六份，甲方四份乙方二份。
十三、 合同有效期
1、本合同签订之日起生效
2、工程结束甲方完款项支付本合同失效
发包方：
（签章）
年月
承包方：（签章） 年 月 日 日
第 二 炮 兵 文 工 团 新
合
同
书
甲方：第二炮兵营房工程施工管理办公室
乙方：北京昌建建筑工程公司二分公司
年 月 日