篇一:2016建设工程施工合同示范文本
(GF—2013—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定
说 明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目 录
第一部分 合同协议书…………………………......................…...1
一、工程概况 ...................................................................... ..….1
二、合同工期 ............................................................................. 1
三、质量标准 ............................................................................. 2
四、签约合同价与合同价格形式 ............................................. 2
五、项目经理 ............................................................................. 2
六、合同文件构成 ..................................................................... 2
七、承诺 ..................................................................................... 3
八、词语含义 ............................................................................. 3
九、签订时间 ............................................................................. 4
十、签订地点 ............................................................................. 4
十一、补充协议 ......................................................................... 4
十二、合同生效 ......................................................................... 4
十三、合同份数 ......................................................................... 4 第二部分 通用合同条款……………………......…...............…......6
1. 一般约定 ................................................................................ 6
1.1词语定义与解释 ............................................................... 6
1.2语言文字 ......................................................................... 11
1.3法律 ................................................................................. 11
1.4 标准和规范 .................................................................... 12
1.5 合同文件的优先顺序 .................................................... 12
1.6图纸和承包人文件 ......................................................... 13
1.7联络 ................................................................................. 14
1.8严禁贿赂 ......................................................................... 15
1.9化石、文物 ..................................................................... 15
1.10交通运输 ....................................................................... 16
1.11知识产权 ....................................................................... 18
1.12保密 ............................................................................... 18
1.13工程量清单错误的修正 ............................................... 19
2. 发包人 .................................................................................... 19
2.1 许可或批准 .................................................................... 19
2.2 发包人代表 .................................................................... 20
2.3 发包人人员 .................................................................... 20
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 .................... 20
2.5 资金来源证明及支付担保 ............................................ 22
2.6 支付合同价款 ................................................................ 22
2.7 组织竣工验收 ................................................................ 22
2.8 现场统一管理协议 ........................................................ 22
3. 承包人 .................................................................................... 23
3.1 承包人的一般义务 ........................................................ 23
3.2 项目经理 ........................................................................ 24
3.3 承包人人员 .................................................................... 26
篇二:4231《工程合同管理》自学考试大纲
高等教育自学考试
《工程合同管理》自学考试大纲
(课程代码4231)
四川省高等教育自学考试委员会
目 录
第一部分 自学考试大纲说明 ................................................................................................ 1
第二部分 考试内容和考核目标 ............................................................................................ 4
第1章 绪 论 ..................................................................................................................... 4
一、学习要求 ..................................................................................................................... 4
二、考核知识点 ................................................................................................................. 4
三、 考核目标………………………………………………………………………………………….4
第2章 合同法基本概念 ..................................................................................................... 5
一、学习要求 ..................................................................................................................... 5
二、考核知识点 ................................................................................................................. 5
三、考核目标 ..................................................................................................................... 5
第3章 建设工程施工合同 ................................................................................................. 7
一、学习要求 ..................................................................................................................... 7
二、考核知识点 ................................................................................................................. 7
三、考核目标 ..................................................................................................................... 7
第4章 建设工程其他合同 ................................................................................................. 8
一、学习要求 ..................................................................................................................... 8
二、考核知识点 ................................................................................................................. 8
三、考核目标 ..................................................................................................................... 8
第5章 FIDIC 施工合同条件 ............................................................................................. 9
一、学习要求 ..................................................................................................................... 9
二、考核知识点 ................................................................................................................. 9
三、考核目标 ..................................................................................................................... 9
第6章 工程合同索赔管理 ............................................................................................... 10
一、学习要求 ................................................................................................................... 10
二、考核知识点 ............................................................................................................... 11
三、考核目标 ................................................................................................................... 11
第7章 工程合同变更管理 ............................................................................................... 11
一、学习要求 ................................................................................................................... 11
二、考核知识点 ............................................................................................................... 12
三、考核目标 ................................................................................................................... 12
第8章 工程合同风险管理 ............................................................................................... 12
一、学习要求 ................................................................................................................... 12
二、考核知识点 ............................................................................................................... 13
三、考核目标 ................................................................................................................... 13
第9章 工程合同争议的解决 ........................................................................................... 13
一、学习要求 ................................................................................................................... 13
二、考核知识点 ............................................................................................................... 14
三、考核目标 ................................................................................................................... 14
第10章 工程合同管理信息系统 ..................................................................................... 14
一、学习要求 ................................................................................................................... 14
二、考核知识点 ............................................................................................................... 15
三、考核目标 ................................................................................................................... 15
第三部分 考试样题 .............................................................................................................. 16 第一部分 选择题 ............................................................................................................... 16 第二部分 非选择题 ........................................................................................................... 17
第一部分 自学考试大纲说明
一、课程性质、地位和任务
《工程合同管理》是培养工程造价专业独立本科段考生掌握专业技术的主要专业课之一。该课主要阐述工程合同管理的概念、原理和方法,重点介绍工程建设领域常见的标准合同文本的内容及其使用技巧。合同管理是工程项目管理的核心内容,它既是承发包双方履行义务和享有权利的法律基础,也是处理建设项目实施过程中各类争端和纠纷的法律依据。作为工程造价专业的必修课程,通过《工程合同管理》这门课程的学习,有助于学生建立系统的工程合同管理理论知识,培养学生签订合同、履行合同和管理合同的实践能力。对于从事工程造价工作具有重要的理论和实践意义。
《工程合同管理》是工程造价专业主要专业课之一,要求先修课程为工程项目管理、建设法规、工程造价的确定与控制。
本课程学分为6, 推荐教材是方俊、胡向真编著的《工程合同管理》(北京大学出版社 2006年)一书。
二、课程考试要求
本课程的考试要求,要从考核知识点、学习要求、考核目标和有关考试的具体问题等几个方面综合起来全面加以把握。其中,考核知识点是主体,考核目标是重点。
(一)考核知识点
考核知识点是对课程知识体系在广度上的概括。根据本课程的特点,主要包括四个方面。第一,作为工程合同管理必须要掌握有关合同的各种基本概念和定义,熟悉合同成立的要件、合同效力、履行原则、合同保全及违约责任认定等法律规定。第二,要求掌握建设工程施工合同的相关内容及建设各方对合同的管理,明确合同各方的权利和义务。第三,要求了解国际上广泛采用的FIDIC合同条件的特点及适用情况,重点掌握《施工合同条件》的主要条款及内容。掌握各方的权利和义务。第四,要求掌握工程合同的索赔管理,在工程施工的各阶段,由各种原因引起的索赔事件较多,处理也较为复杂,索赔事件与相对各方的利益密切相关,在索赔管理中,要求掌握索赔的概念与分类,索赔的程序和策略、索赔值的计算及反索赔等内容。
除以上主要考核知识点外,还要求学生熟悉我国建设工程其他合同的内容,熟悉
有关工程合同变更管理、工程合同风险管理及工程合同争议的解决等相关内容。
(二)学习要求
学习要求是对自学考试知识点所应掌握的深度和概括。根据全国高等教育自学考试的要求,对考核知识点的深度掌握,本大纲在第二部分第一项“学习要求”中,分别对基本理论、基本内容和基本方法作了的深度的要求,选用了“了解”、“熟悉”、“掌握”这样几个不同涵义而又存在递进关系的词汇来描述。
其各自的含义如下:
1.了解——即要求考生应具有要求的广泛知识面。
2.熟悉——即要求考生对有关知识应具有深刻的理解。
3.掌握——即要求考生能运用所要求的知识解决实际工程问题。
(三)考核目标
考核目标是对课程知识体系的广度、深度和难易程度转化为认知能力的概括。 关于考核的认知能力,本考纲采用了识记、领会、应用、综合应用四个不同含义而又有递进关系的词汇来描述。其各自的含义如下:
识记:指能记住,认出并能表述出所规定基本概念、专业术语和基本方法的涵义。 领会:一是能够用自己的语言简述已学过知识的要点,或对它们作出既有要点又有精神实质的较为全面的叙述,或对它们举例说明和叙述;二是能对存在多种表达方式的知识点作出不同的表述;三是能根据知识的本质特征在新情景下作出判断。
应用:指在知识背景或资料限制条件下能运用已经学过的知识点,正确解答问题。 综合应用:指能将已经学过的多个知识点或全部知识点综合起来正确解答较为复杂的问题。
(四)有关考试的几个具体问题
1.试卷分数及难易比例
本大纲所规定各章节的学习要求和考核知识点所排列的知识纲目都是考试范围。本课程考试采用百分制。在试卷中对各能力层次要求控制的分数比例原则是:识记30%;领会35%;应用35%。本试卷中能力层次易、中、难的比例大致控制在15∶75∶15幅度内。
2.考试题型
本课程考试题型,原则上可选用单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、
篇三:2016年1月建设工程合同04231真题
四川省2016年1月高等教育自学考试
建设工程合同(含FIDIC)条款 试卷
(课程代码.04231)
更多历年真题联系黄老师 445 645 357
一.单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列合同中属于单务合同的是 【 】
A.施工承包合同 B.勘察设计合同
C.赠与合同 D.监理委托合同
2.建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同,该合同关系的内容是指 【 】
A.拟建办公楼B.甲与乙
C.该工程施工合同 D.甲的权利和乙的义务
3.某工程施工合同签订时,建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题,致使施工单位进场后造成窝工损失。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的
【 】
A.自愿原则 B.诚信原则
C.合法原则 D.鼓励交易原则
4.下列情形中,不属于要约失效的是 【 】
A.要约人依法撤销要约 B.拒绝要约的通知到达要约人
C.受要约人对要约内容作非实质性变更
D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺
5.当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应承担 【 】
A.缔约过失责任 B.过错责任
C.损害责任 D.违约责任
6.根据《合同法》的规定,下列关于合同生效的要件中,不正确的是 【 】
A.合同必须具备书面形式B.当事人意思表达真实
C.不违反法律和社会公共利益 D.行为人具有相应的民事行为能力
7.甲为乙的债权人,乙为逃避债务,以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产,并签订了转让合同,此时 【 】
A.甲可行使代位权 B.甲可行使撤销权
C.乙可行使代位权 D.乙可行使撤销权
8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款,投料试车应当在工程竣工验收后由谁全部负责? 【 】
A.发包人 B.设计方
C.承包人 D.监理人
9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款,因以下原因造成工期延误,经工程师确认,可以顺延工期的是 【 】
A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
B.-周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时
C.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
D.承包人的施工机械出现意外故障
10.施工中发现影响施工的障碍物,承包人应 【 】
A.在4h内以书面形式通知工程师 B.在8h内以书面形式通知工程师
C.在12h内以书面形式通知工程师 D.在24h内以书面形式通知工程师
11.监理合同履行中,监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是 【 】
A.监理工程师 B.总监理工程师
C.监理员D.总监理工程师代表
12.某工程施工合同履行中,因监理工程师的工作失误,给施工方造成2万元损失,则应当向施工方赔偿损失的是 【 】
A.建设单位B.监理单位
C.监理工程师D.施工项目经理
13.新版FIDIC施工合同文本结构的编制格式通常为 【 】
A.通用条件、专用条件和合同条件
B.通用条件、专用条件和其他标准化文件
C.合同协议、专用条件和投标文件
D.通用条件、专用条件和投标文件
14.下列关于工期索赔的说法中,不正确的是 【 】
A.因承包商的施工组织不当造成工期延误,承包商不可索赔工期
B.因发包商拖延支付工程款而造成工期延误,承包商可以索赔工期
C.因工程师指令造成的工期延误,承包商可以索赔工期
D.因第三方原因造成的工期延误,承包商不可索赔工期
15.已知某施工合同总价为200万元,合同工期10个月,现因发包人原因造成额外增加工
程量80万元,则承包人可索赔的工期为 【 】
A.2月 B.3月
C.4月 D.5月
16.依据FIDIC施工合同条件的规定,暂列金应由谁来控制使用? 【 】
A.雇主 B.工程师
C.承包商 D.分包商
17.在工程变更的分类控制中,一般由监理工程师初审,总监理工程师批准后实施的是 【 ‘ 】
A.计划变更 B.重大变更
C.重要变更 D.一般变更
18.下列关于工程变更的说法中,错误的是 【 】
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序
B.承包人对于发包人的变更要求,有拒绝执行的权利
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更
D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担
19.担保合同是一种 【 】
A.实践合同 B.主合同
C.从合同 D.无偿合同
20.建设工程合同发生争议时,当事人应首先考虑通过 【 】
A.和解解决争议 B.调解解决争议
C.诉讼解决争议 D.仲裁解决争议
二、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)
21.固定价格合同
22.指定分包商
23.交叉延误
24.仲裁协议
三、判断改错题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
判断正误,在题后的括号内,正确的划上“√”,错误的划上“×”,并改正错误。
25.实行施工总承包时,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。( )
26.不属于委托勘察范围,发包人又未提供相关资料,致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时,由勘察人自己承担民事责任。( )
27.合同中定义的基准日期是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。 ( )
28.依据施工合同示范文本的规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交索 赔报告。 ( )
29.承包方在双方确定变更后28天内不向监理提出变更工程价款报告时,视为该项变更不 涉及合同价款的变更。
( )
四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)
30.效力待定合同的主要类型有哪些?
31.依据施工合同示范文本,承包人违约的情况主要有哪些?
32.在FIDIC合同条件下,工程变更的范围主要包括哪些?
33.承包人进行合同风险管理时,采用的对策有哪些?
五、综合题(本大题共2小题,每小题12分,共24分)
34.某合同总价1200万元,其中包括利润占5%,公司管理费100万元,现场管理费180万元,由于设计变更新增工程直接费500万元,合同约定利润不能索赔,但管理费可以索赔,计算应索赔的管理费为多少7
35.某工程采用FIDIC合同条件签订了施工合同。合同履行中发生下列事件: 事件1:施工中发生特大洪水,导致工期延误20天,施工方费用损失10万元。
事件2:某次支付工程进度款额为800万元,合同规定按FIDIC通用条款的调价公式进行调价,其中管理费和其他费用不作调整,仅人工、材料、机械费可作相应调整,经测算各项费用的比例详见下表中。支付时,人工、材料、机械费的价格指数分别增长了10%、
问题:
(1)对于事件l,施工方能否提出索赔?为什么?
(2)对于事件2,试确定支付价款的综合调整系数,并计算下次应付的金额。