建设工程合同管理习题集

小草范文网  发布于:2016-11-05  分类: 建设工程合同 手机版

篇一:《建设工程合同管理》习题集

第一章 合同法律制度

一、单项选择题

1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是 ()。

A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系

C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对

2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系,其特点错误的是 ()。 A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位

C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离

3、下列不属于联营的形式的是 ( )。

A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营

4、普通讼诉时效适用于一般民事权利,诉讼时效期间为 ()。

A·一年 B·二年 C·五年D·三年

5、《中华人民共和国合同法》于 ()全国人大会议通过。

A·1999.10B,1999.03C、1981.12 D·1993.09

6、《合同法》对合同生效规定了三种情形,不属于这三种情形的是 ( )

A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效

7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 ()。

A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产

8、《合同法》规定了合同转让的三种情况,其中不属于三种情况的选项是 ( )。

A·合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让

9、违约责任,是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式,《合同法》规定了三种主要方式,下列不属于其中之一的 是 ()。

A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失

10、合同争议的解决方式和解是 ( )。

A·指争议的合同当事人,自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法

B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法

C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式

D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的

11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( )

A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议

C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商,由执法部门强制执行

12、代理人代理授权人、委托人签订合同时,应向( )出示授权人签发的授权委托书,并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院

13、合同关系的主体是 ( )

A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权

14、合同无效的根本原因在于 ( )。

A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约

C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限

15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 ( )。

A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定

16、《合同法》的核心内容是 ( )

A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行

17、合同中的自然人指 ( )。

A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人

18、民事活动最重要的基本原则 ( )。

A·平等自愿 B·公平、诚实信用

C·遵守法律,维护社会公共利益D,依法成立的合同对当事人具有约束力

19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( )。

A·数量 B·质量 C·价款 D·标的

20、解决争议的方法,是指合同当事人 ( )。

A·选择解决合同纠纷的方式,地点 (本文来自:wwW.xIaocAofanwEn.coM 小草 范文 网:建设工程合同管理习题集)B·选择改变合同内容的方式

C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法

21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议,那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 ()。

A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约

22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时, 就要承担违约责任,只有 ( )原因方可除外。

A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解

二、多项选择题

1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关,其主要职责是 ()。

A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况

B·根据当事人双方的申请,对合同进行鉴证

C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同

D·协调所属单位之间的关系,调解合同纠纷

E·指导所属单位建立合同管理机构,健全合同管理制度

2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款,一般来说,不可抗力条款应包括( )

A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后,当事人一方通期另一方的期限

C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置

E·不可抗力期限

3、一个不可抗力事件发生后,可能引起的法律后果是 ( )。

A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行

C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件

4、根据《合同法》的规定,可以知道不可抗力的构成条件是 ( )。

A·可预见性B·不可预见性

C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性

5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时,当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是()。

A·因不可抗力致使不能实现合同目的

B·在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行

D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

E·因不可抗力致使能实现合同目的

6、《合同法》对合同终止的情形的规定中,下列选项中正确的是 ()

A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销

C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存

7、合同义务的转让 ()

A·也称债务承担

B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为

C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的,可以不经债权人同意

D·债务人转让义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

E·债务人转让义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务,但该从债务专属于 原债务人自身的除外

8、《合同法》对债权让与作出了规定,其中不得转让的情形正确的是 ()

A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让

C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让

9、 《合同法》中规定的无效合同,下列选项属于无效合同的条款有 ( )。

A·一方因故不能履行合同

B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益

D·以合法形式掩盖非法目的,损害社会公益

E·违反法律,行政法规的强制性规定

10、《合同法》对要约效力的规定正确的是( )

A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销

D·要约失效E·要约的重签

第二章 招投标与合同管理的相关法律

一、单项选择题

1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的,于( )起施行的《中华人民共和国建筑法》。 A·1998.02 B·1998.03 C·1998.04 D·1998.05

2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。

A·公开招标B·邀请招标 C·议标 D·要约招标

3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面,不属于其中的是()

A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目C,市政公用工程项目

D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目

4·地域管辖是指()。

A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工

B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工

C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工

D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖,其他法院无权管辖,当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全,都应作出书面裁定。

5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是()。

A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力

C·对有关单位和个人的拘束力D·对人民法院无拘束力

6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是( )。

A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C,依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷

7、《仲裁法》第五十一条一款规定:"仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。"调解应坚持 的原则下列说法错误的是 ( )

A·自愿原则B·合法原则

C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序

8、保证是保证人与()约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人

9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为( )

A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意

10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人,既可以是法人,也可以是其他组织或公民。 下列选项中可以作保证人的是 ( )

A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民

D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( ·)。

A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物B·土地所有权

C·宅基地土地使用权 D·依法被监管的财产

篇二:建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。

(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号)

一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D)元向卖方付款。

A. 100B.110

C. 120D. 130

2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为 B.违法行为

C.自然事件 D.社会事件

3.合同法律关系(A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体 B.客体

C.内容 D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位 D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体 B.法律事实

C.法律关系客体 D.法律关系内容

6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A. 14 B. 28

C. 7 D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C )。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中,(C)是最为常用的一种担保方式。

A.抵押 B.留置

C.保证 D.定金

12.工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师 B.监理工程师

C.发包人代表 D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延

D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B)。

A.正常工作 B.附加工作

C.额外工作 D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来,依法成立的合同,自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同,自条件成就时生效

D.附生效条件的合同,自条件成就时生效

16. FIDIC施工合同条件规定,用从( B )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中,项目经理是(B)授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师 D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中,(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。

A.建设行政主管部门 B.质量监督机构

C.监理单位 D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力 B.承包方的设备损坏

C.设计变更 D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中,(A)是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿 B.合同解除

C.免除债务 D.债务抵消

23.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人 B.承包人

C.监理人 D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿,属于附加监理费用 D.委托人补偿,属于额外监理费用

25.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( C )的措施。

A.将财产返还给对方 B.赔偿损失

C.继续履行 D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( D )。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为(C)。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金,发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( C )。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)

1.下列哪些合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD)。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。

A.设计方案 B.规划许可文件

C.工程勘察资料 D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中,( ABE )属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用

B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔 B.单项索赔

C.工期索赔 D.合同内索赔

篇三:《建设工程合同管理》习题集集萃

1)1、4、5少量、7设计、8、10

2) 案例

《建设工程合同管理》

复习集

第一章 合同法律制度

一、单项选择题

1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是 ()。

A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系 C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对

2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系,其特点错误的是 ()。 A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位

C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离

3、下列不属于联营的形式的是 ( )。

A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营

4、普通讼诉时效适用于一般民事权利,诉讼时效期间为 ()。

A·一年 B·二年 C·五年D·三年

5、《中华人民共和国合同法》于 ()全国人大会议通过。

A·1999.10B,1999.03C、1981.12 D·1993.09

6、《合同法》对合同生效规定了三种情形,不属于这三种情形的是 ( )

A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效

7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 ()。

A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产

8、《合同法》规定了合同转让的三种情况,其中不属于三种情况的选项是 ( )。

合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让

9、违约责任,是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式,《合同法》规定了三种主要方式,下列不属于其中之一的 是 ()。

A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失

10、合同争议的解决方式和解是 ( )。

A·指争议的合同当事人,自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法

B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法

C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式

D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的

11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( )

A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议

C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商,由执法部门强制执行

12、代理人代理授权人、委托人签订合同时,应向( )出示授权人签发的授权委托书,并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院

13、合同关系的主体是 ( )

A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权

14、合同无效的根本原因在于 ( )。

A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约

C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限

15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 ( )。

A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定

16、《合同法》的核心内容是 ( )

A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行

17、合同中的自然人指 ( )。

A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人

18、民事活动最重要的基本原则 ( )。

A·平等自愿 B·公平、诚实信用

C·遵守法律,维护社会公共利益D,依法成立的合同对当事人具有约束力

19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( )。

A·数量 B·质量 C·价款 D·标的

20、解决争议的方法,是指合同当事人 ( )。

A·选择解决合同纠纷的方式,地点 B·选择改变合同内容的方式

C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法

21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议,那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 ()。

A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约

22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时, 就要承担违约责任,只有 ( )原因方可除外。

A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解

二、多项选择题

1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关,其主要职责是 ()。

A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况

B·根据当事人双方的申请,对合同进行鉴证

C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同

D·协调所属单位之间的关系,调解合同纠纷

E·指导所属单位建立合同管理机构,健全合同管理制度

2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款,一般来说,不可抗力条款应包括( )

A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后,当事人一方通期另一方的期限

C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置

E·不可抗力期限

3、一个不可抗力事件发生后,可能引起的法律后果是 ( )。

A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行

C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件

4、根据《合同法》的规定,可以知道不可抗力的构成条件是 ( )。

A·可预见性B·不可预见性

C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性

5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时,当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是()。

A·因不可抗力致使不能实现合同目的

B·在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行

D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

E·因不可抗力致使能实现合同目的

6、《合同法》对合同终止的情形的规定中,下列选项中正确的是 ()

A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销

C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存

7、合同义务的转让 ()

A·也称债务承担

B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为

C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的,可以不经债权人同意

D·债务人转让义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

E·债务人转让义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务,但该从债务专属于 原债务人自身的除外

8、《合同法》对债权让与作出了规定,其中不得转让的情形正确的是 ()

A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让

C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让

9、 《合同法》中规定的无效合同,下列选项属于无效合同的条款有 ( )。

A·一方因故不能履行合同

B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益

D·以合法形式掩盖非法目的,损害社会公益

E·违反法律,行政法规的强制性规定

10、《合同法》对要约效力的规定正确的是( )

A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销

D·要约失效E·要约的重签

11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定,承诺生效应符合( ) A·承诺必须由受要约人向要约人作出B·承诺可以由要约人向受要约人作出 C,承诺的内容应当与要约的内容相一致 D·受要约人应当在承诺期限内作出承诺 E·承诺应以通知的方式作出

12、《合同法》规定合同一般包括 ( )

A·当事人的名称或者姓名和住所 B·合同当事人权利义务共同指向的对象 C·履行期限、地点和方式 D·质量即对标的计量

E·质量即标的的内在素质和外观形态的综合

13、合同是平等主体的 ( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A·自然人 B·合同人C·代理人 D·法人 E·其他组织

14、合同可变更、撤销的条件是 ()。

本文已影响