篇一：《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案
一、判断题
1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( )
A、是
B、否
2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( )
A、是
B、否
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
A、是
B、否
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( )
A、是
B、否
5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )
A、是
B、否
6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( )
A、是
B、否
7、转让是属于合同主体的变更。( )
A、是
B、否
8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网
A、是
B、否
9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( )
A、是
B、否
10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )
A、是
B、否
11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )
A、是
B、否转自学易网
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( )
A、是
B、否
13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )
A、是
B、否
14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )
A、是
B、否
15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( )
A、是
B、否
16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )
A、是
B、否
17、招标是要约，投标是承诺。( )
A、是
B、否
18、转让是属于合同主体的变更。( )
A、是
B、否
19、代理不合法的合同属于无效合同。( )
A、是
B、否
20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )
A、是来源：学易网
B、否
二、单项选择题
1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险
2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A、合同中有规定
B、由于不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全来源：学易网
D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致
3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ ）。
D、发包人办理申报手续，发包人承担费用 4、不属于委托监理合同监理人义务的是( )。 A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作 5、工程师有权处理的索赔是承包商( )。 A、依据合同条款提出的索赔 B、依据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔
6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验判定是否竣工
D、经竣工试验后判定是否合格
7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。
A、继续后续工作的施工
B、向发包人请示复工
C、向工程师再次请示复工
D、向发包人发出解除合同通知
8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。 A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼
9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。 A、债权与债务 B、代理与被代理 C、法人与自然人 D、权利与义务
11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（ ）对修改后的设计文件负责。
D、承包人
12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。
A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。
A、现场考察时招标人口头解释
B、招标文件规定
C、书面回函解答
D、仲裁机构裁定
15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在( )履行。
A、支付货币一方所在地
B、接受货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币使用地
16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。 A、承包商承担部分责任 B、业主可要求承包商承担全部责任 C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D、应由指定分包商承担全部责任 17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之后，退还承包商合同约定的全部保留金。 A、签发工程移交证书 B、签发解除缺陷责任证书 C、签发分部工程移交证书 D、退还履约保函
18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。
A、有权要求赔偿
B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿
C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D、无权要求赔偿
C、交易习惯 D、在不动产所在地履行 20、必须以第三方财产提供担保的方式是( )担保。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金 21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指( )的日期。 A、提交履约保函的日期 B、递交投标书截止的日期 C、递交投标书截止日前28天的日期 D、签署协议书的日期 22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。 A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工 D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工 23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ ）。 A、不退定金 B、按设计费一半支付 C、按全部设计费支付 D、不支付设计费 24、施工合同的履约保函有效期自( )止。 A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时 B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日 C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日 D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日 25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( )。 A、违约方抵押的财产 B、违约方合同外的财产 C、违约方合同内的财产 D、违约方所拥有的财产 26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。 A、定金来源：学易网 B、留置 C、抵押 D、质押
27、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指( )。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
篇二：《建设工程合同》复习题及答案
《建设工程合同》复习题及答案
一、单项选择题
1．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。
A．风险损害赔偿
B．双倍返还定金
C．缔约过失责任
D．违约赔偿责任
2．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。
A．一方以欺诈手段
B．以合法形式掩盖非法目的
C．恶意串通损害第三人利益
D．违反法律、行政法规强制性规定
3．合同的主体是（D ）。
A．法人
B．法人和其他组织
C．自然人
D．自然人、法人和其他组织
4．施工招标的广告属于（D ）。
A．要约
B．有效承诺
C．无效承诺
D．要约邀请
5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。
A．可视为无效合同
B．按可撤销合同对待
C．在接受货币一方所在地履行
D．在支付货币一方所在地履行
6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．使施工场地具备施工条件
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
7．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。
A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
8．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。
A．由承包人负责，费用由承包人承担
B．由发包人负责，费用由发包人承担
C．由承包人负责，费用由发包人承担
D．由发包人负责，费用由承包人承担
9．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。
A．工程师批准
B．发包人批准
C．承包人自行决定
D．承包人通知发包人
10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。
A．承包商承担保护费用，工期不予顺延
B．承包商承担保护费用，工期予以顺延
C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延
D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延
11．实际施工竣工日期为（A ）。
A．承包方递送竣工验收报告日期
B．承包方施工完工日期
C．竣工验收合格日期
D．办理竣工验收手续日期
12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．协商解决单位
13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。
A．发包方
B．承包方
C．发包方和承包方协商
D．发包方和承包方共同
14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。
A．指定招标和公开招标
B．全部招标和部分招标
C．公开招标、邀请招标和议标
D．公开招标和邀请招标
15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。
A．监理工程师单独计量有效
B．监理工程师单独计量无效
C．监理工程师应推迟计量时间
D．监理工程师单独计量后再请承包商确认
16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。
A．应征得业主同意
B．可不经过业主同意
C．自行决定后通知业主
D．自行决定后通知监理工程师
17．开标地点应当为( C )。
A．招投标双方确认的地点
B．建设行政主管部门指定的场所
C．招标文件中预先确定的地点
D．投标人共同认可的地点
18．招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。
A．提交投标文件截止时间的同一时间
B． 提交投标文件截止日期的同一天
C． 提交投标文件截止日期的第二天
D． 提交投标文件截止日期的30天内
19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。
A．是否进行资格预审
B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B ）。
A．索赔证据
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
21．下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。
①发布招标公告②资质审查
③接受投标书 ④开标、评标
A．①②③④ B．②①③④
C．①③④② D．①③②④
22． 根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。
A．15日B．20日 C．25日D．30日
23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。
A．工期索赔 B． 费用索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
24． 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．1/3 B．3/5 C．2/3 D． 2/5
25． 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。
A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行
B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证
D．开标由招标人主持
26．由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C ）。
A． 可视为无效合同
B． 按可撤销合同对待
C． 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
D． 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
27．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。
A．终止合同 B．解除合同
C．中止履行合同D．恢复履行合同
28．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任
C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
29．合同转让属于（D ）。
A．义务变更 B．标的变更
C．权利变更 D．主体变更
30．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A ）。
A．应当经债权人同意
B．无需经债权人同意，但应通知债权人
C．无需经债权人同意，但应办理公证手续
D．无需经债权人同意，也无需通知债权人
31．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的(本文来自：WwW.xiaOCaofAnweN.Com 小草范文 网:建设工程合同的履行地点是指)损失时，违约方（D ）。
A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议
C．可中止履行义务 D．可要求仲裁机构予以适当减少
32． 按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．办理施工许可证
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
33． 某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。
A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元
34．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A）。
A．抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票
35．甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。
A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．要约引诱
36．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
37．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D ）。
A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方
C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方
38．建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。
A．招标单位
B．监理单位
C．主管单位
D．招标办
39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。
A．工期索赔 B．费用索赔 C．变更索赔D．其他索赔
40．一般认为，投标是一种（ B ）。
A． 履约 B． 要约 C． 要约邀请 D． 竞拍行为
41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B）。
A． 建设单位未及时供应施工图纸 B． 施工单位施工机械损坏
C． 业主原因要求暂停全部项目施工D． 因设计变更而导致工程内容增加
42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。
A．3000万元人民币以上
B．1000万元人民币以上
C．100万元人民币以上
D．50万元人民币以上
43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。
A．不退定金B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费
44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
44． 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。
A．自然终止B．归于无效C．仍然有效 D．可以撤销
45．我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。
A．公开招标B．邀请招标C．议标 D．竞争性招标
46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A．同时履行抗辩权B．异时履行抗辩权C．后履行抗辩权 D．不安抗辩权
47．关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。
A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内
48．承担违约责任的条件是采用（ A ）。
A．严格责任原则 B．限制责任原则
C．公平原则D．公正原则
49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。
A．按原价格执行 B．按新价格执行
C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
50． 《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。
A．只能适用定金B．可以同时适用违约金或定金
C．只能适用违约金 D．可以选择适用违约金或定金
51．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（D ）。
A．1000元 B．2000元
C．3000元 D．4000元
52．保证合同的主体是（B ）。
A．保证人和被保证人B．保证人和债权人
C．保证人和债务人 D．被保证人和债权人
53．下列关于工程招投标的说法，正确的是( B )。
A．在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
篇三：《建设工程合同》复习题及答案
《建设工程合同》复习题及答案
一、单项选择题（每题1分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）
1．合同的主体是（D ）。
A．法人
B．法人和其他组织
C．自然人
D．自然人、法人和其他组织
2．施工招标的广告属于（D ）。
A．要约
B．有效承诺
C．无效承诺
D．要约邀请
3．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。
A．风险损害赔偿
B．双倍返还定金
C．缔约过失责任
D．违约赔偿责任
4．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。
A．一方以欺诈手段
B．以合法形式掩盖非法目的
C．恶意串通损害第三人利益
D．违反法律、行政法规强制性规定
5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。
A．可视为无效合同
B．按可撤销合同对待
C．在接受货币一方所在地履行
D．在支付货币一方所在地履行
6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．使施工场地具备施工条件
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
7．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。
A．工程师批准
B．发包人批准
C．承包人自行决定
D．承包人通知发包人
8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。
A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
9．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。
A．由承包人负责，费用由承包人承担
B．由发包人负责，费用由发包人承担
C．由承包人负责，费用由发包人承担
D．由发包人负责，费用由承包人承担
10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。
A．承包商承担保护费用，工期不予顺延
B．承包商承担保护费用，工期予以顺延
C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延
D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延
11．实际施工竣工日期为（A ）。
A．承包方递送竣工验收报告日期
B．承包方施工完工日期
C．竣工验收合格日期
D．办理竣工验收手续日期
12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．协商解决单位
13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。
A．发包方
B．承包方
C．发包方和承包方协商
D．发包方和承包方共同
14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。
A．指定招标和公开招标
B．全部招标和部分招标
C．公开招标、邀请招标和议标
D．公开招标和邀请招标
15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。
A．监理工程师单独计量有效
B．监理工程师单独计量无效
C．监理工程师应推迟计量时间
D．监理工程师单独计量后再请承包商确认
16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。
A．应征得业主同意
B．可不经过业主同意
C．自行决定后通知业主
D．自行决定后通知监理工程师
17．开标地点应当为( C )。
A．招投标双方确认的地点
B．建设行政主管部门指定的场所
C．招标文件中预先确定的地点
D．投标人共同认可的地点
18．招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。
A．提交投标文件截止时间的同一时间
B． 提交投标文件截止日期的同一天
C． 提交投标文件截止日期的第二天
D． 提交投标文件截止日期的30天内
19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。
A．是否进行资格预审
B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B ）。
A．索赔证据
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
21．下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。
①发布招标公告②资质审查
③接受投标书 ④开标、评标
A．①②③④ B．②①③④
C．①③④② D．①③②④
22． 根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。
A．15日B．20日 C．25日D．30日
23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。
A．工期索赔 B． 费用索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
24． 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．1/3 B．3/5 C．2/3 D． 2/5
25． 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。
A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行
B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证
D．开标由招标人主持
26． 某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。
A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元
27．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A）。
A．抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票
28．甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。
A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．要约引诱
29．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
30．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D ）。
A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方
C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方
31．由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C ）。
A． 可视为无效合同
B． 按可撤销合同对待
C． 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
D． 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
32．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。
A．终止合同 B．解除合同
C．中止履行合同D．恢复履行合同
33．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任
C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
34．合同转让属于（D ）。
A．义务变更 B．标的变更
C．权利变更 D．主体变更
35．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A ）。
A．应当经债权人同意
B．无需经债权人同意，但应通知债权人
C．无需经债权人同意，但应办理公证手续
D．无需经债权人同意，也无需通知债权人
36．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D ）。
A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议
C．可中止履行义务 D．可要求仲裁机构予以适当减少
37． 按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．办理施工许可证
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
38．建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。
A．招标单位
B．监理单位
C．主管单位
D．招标办
39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。
A．工期索赔 B．费用索赔 C．变更索赔D．其他索赔
40．一般认为，投标是一种（ B ）。
A． 履约 B． 要约 C． 要约邀请 D． 竞拍行为
41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B）。
A． 建设单位未及时供应施工图纸 B． 施工单位施工机械损坏
C． 业主原因要求暂停全部项目施工D． 因设计变更而导致工程内容增加
42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。
A．3000万元人民币以上
B．1000万元人民币以上
C．100万元人民币以上
D．50万元人民币以上
43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。
A．不退定金B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费
44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
44． 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。
A．自然终止B．归于无效C．仍然有效 D．可以撤销
45．我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。
A．公开招标B．邀请招标C．议标 D．竞争性招标
46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A．同时履行抗辩权B．异时履行抗辩权C．后履行抗辩权 D．不安抗辩权
47．关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。
A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内
48．承担违约责任的条件是采用（ A ）。
A．严格责任原则 B．限制责任原则
C．公平原则D．公正原则
49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。
A．按原价格执行 B．按新价格执行
C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
50． 《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。
A．只能适用定金B．可以同时适用违约金或定金
C．只能适用违约金 D．可以选择适用违约金或定金
51．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ A）。
A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
52．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( C)。