篇一：川大2014《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案
《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案 你的得分： 100.0
完成日期：2014年06月23日 09点01分
说明： 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1. 违反合同承担责任的方式中，（ ）体现了制裁性。
( B )
A. 赔偿金
B. 违约金
C. 索赔
D. 继续履行
2. 施工合同中，（ ）不是业主应承担的义务。
( B )
A. 获得进入施工现场通行道路的使用权
B. 建立施工现场的安全保护设施
C. 组织设计单位图纸会审并进行设计交底
3. 业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（ ）。
( B )
A. 固定总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 可调值总价合同
4. 可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ ）撤销该合同。
( D )
A. 建设行政主管部门
B. 工商行政管理部门
C. 合同管理部门
D. 人民法院
5. 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，
造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
后果特别严重的，处（ ）有期徒刑，并处罚金。
( C )
A. 3年以上5年以下
B. 5年以上8年以下
C. 5年以上10年以下
D. 10年以上15年以下
6. 《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、
场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（ ）。
( A )
A. 违约责任
B. 行政责任
C. 刑事责任
D. 侵权责任
7. 甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司
应于2001年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（ ）期满。
( C )
A. 2003年3月2日
B. 2002年5月16日
C. 2002年3月2日
D. 2001年5月16日
8. 建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同
价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
( B )
A. 1%~3％
B. 2％~4％
C. 3％~5％
D. 4％~6％
9. 建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（ ）承担责任。
( B )
A. 承包方
B. 发包方
C. 管理方
D. 第三方
10. 依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事
责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（ ）。
( A )
A. 民事责任
B. 行政责任
C. 刑事责任
D. 违宪责任
11. 违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注
册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（ ）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。
( C )
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
12. 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。
( C )
A. 安全生产，人人有责
B. 安全为了生产，生产必须安全
C. 安全第一，预防为主
D. 百年大计，安全第一
13. 缔约过失责任与违约责任的主要区别是（ ）。
( A )
A. 行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后
B. 当事人是否有过错
C. 违约责任与侵权责任是否相竞合
D. 有无订立过书面合同
14. 构成合同的法定解除条件的有（ ）。
( D )
A. 因不可抗力造成迟延履行
B. 履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化
C. 当事人一方迟延履行义务
D. 一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现
15. 合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（ ）。
( B )
A. 预付款是定金的形式之一
B. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C. 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D. 留置物的所有人必须是债务人
二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 4.0 分，共40.0分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。
1. 承包单位在分包工程时，应注意（ ）。
( ABE )
A. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给
他人
C. 建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具
有相应资质条件的分包单位
D. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以
由分包单位完成
E. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
2. 要约不得撤销的情形有（ ）。
( ACE )
A. 要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B. 撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达
C. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
D. 撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达
E. 在承诺期限内，受要约人未作出承诺
3. 当事人在订立合同过程中有下列（ ）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害
赔偿责任。
( ABCD )
A. 假借订立合同，恶意进行磋商
B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C. 有其他违背诚实原则的行为
D. 不正当地使用商业秘密
E. 不接受对方合理条件导致合同未能成立
4. 违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有（ ）行为的，责令改正，处20
万元以上50万元以下的罚款。
( ABCD )
A. 明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质
量
B. 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的
C. 建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的
D. 未按照国家规定办理工程质量监督手续
E. 未取得施工许可证，擅自施工的
5. 有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（ ）。
( ACD )
A. 承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任
B. 承包人的保修责任不是法定责任
C. 双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期，但
不得短于法定最低保修期限
篇二：《建设工程合同》复习题及答案
《建设工程合同》复习题及答案
一、单项选择题
1．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。
A．风险损害赔偿
B．双倍返还定金
C．缔约过失责任
D．违约赔偿责任
2．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。
A．一方以欺诈手段
B．以合法形式掩盖非法目的
C．恶意串通损害第三人利益
D．违反法律、行政法规强制性规定
3．合同的主体是（D ）。
A．法人
B．法人和其他组织
C．自然人
D．自然人、法人和其他组织
4．施工招标的广告属于（D ）。
A．要约
B．有效承诺
C．无效承诺
D．要约邀请
5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。
A．可视为无效合同
B．按可撤销合同对待
C．在接受货币一方所在地履行
D．在支付货币一方所在地履行
6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．使施工场地具备施工条件
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
7．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。
A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
8．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。
A．由承包人负责，费用由承包人承担
B．由发包人负责，费用由发包人承担
C．由承包人负责，费用由发包人承担
D．由发包人负责，费用由承包人承担
9．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。
A．工程师批准
B．发包人批准
C．承包人自行决定
D．承包人通知发包人
10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。
A．承包商承担保护费用，工期不予顺延
B．承包商承担保护费用，工期予以顺延
C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延
D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延
11．实际施工竣工日期为（A ）。
A．承包方递送竣工验收报告日期
B．承包方施工完工日期
C．竣工验收合格日期
D．办理竣工验收手续日期
12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．协商解决单位
13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。
A．发包方
B．承包方
C．发包方和承包方协商
D．发包方和承包方共同
14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。
A．指定招标和公开招标
B．全部招标和部分招标
C．公开招标、邀请招标和议标
D．公开招标和邀请招标
15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。
A．监理工程师单独计量有效
B．监理工程师单独计量无效
C．监理工程师应推迟计量时间
D．监理工程师单独计量后再请承包商确认
16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。
A．应征得业主同意
B．可不经过业主同意
C．自行决定后通知业主
D．自行决定后通知监理工程师
17．开标地点应当为( C )。
A．招投标双方确认的地点
B．建设行政主管部门指定的场所
C．招标文件中预先确定的地点
D．投标人共同认可的地点
18．招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。
A．提交投标文件截止时间的同一时间
B． 提交投标文件截止日期的同一天
C． 提交投标文件截止日期的第二天
D． 提交投标文件截止日期的30天内
19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。
A．是否进行资格预审
B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B ）。
A．索赔证据
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
21．下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。
①发布招标公告②资质审查
③接受投标书 ④开标、评标
A．①②③④ B．②①③④
C．①③④② D．①③②④
22． 根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。
A．15日B．20日 C．25日D．30日
23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。
A．工期索赔 B． 费用索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
24． 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．1/3 B．3/5 C．2/3 D． 2/5
25． 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。
A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行
B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证
D．开标由招标人主持
26．由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C ）。
A． 可视为无效合同
B． 按可撤销合同对待
C． 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
D． 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
27．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。
A．终止合同 B．解除合同
C．中止履行合同D．恢复履行合同
28．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任
C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
29．合同转让属于（D ）。
A．义务变更 B．标的变更
C．权利变更 D．主体变更
30．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A ）。
A．应当经债权人同意
B．无需经债权人同意，但应通知债权人
C．无需经债权人同意，但应办理公证手续
D．无需经债权人同意，也无需通知债权人
31．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D ）。
A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议
C．可中止履行义务 D．可要求仲裁机构予以适当减少
32． 按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．办理施工许可证
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
33． 某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。
A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元
34．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A）。
A．抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票
35．甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。
A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．要约引诱
36．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
37．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D ）。
A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方
C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方
38．建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。
A．招标单位
B．监理单位
C．主管单位
D．招标办
39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。
A．工期索赔 B．费用索赔 C．变更索赔D．其他索赔
40．一般认为，投标是一种（ B ）。
A． 履约 B． 要约 C． 要约邀请 D． 竞拍行为
41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B）。
A． 建设单位未及时供应施工图纸 B． 施工单位施工机械损坏
C． 业主原因要求暂停全部项目施工D． 因设计变更而导致工程内容增加
42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。
A．3000万元人民币以上
B．1000万元人民币以上
C．100万元人民币以上
D．50万元人民币以上
43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。
A．不退定金B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费
44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
44． 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。
A．自然终止B．归于无效C．仍然有效 D．可以撤销
45．我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。
A．公开招标B．邀请招标C．议标 D．竞争性招标
46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A．同时履行抗辩权B．异时履行抗辩权C．后履行抗辩权 D．不安抗辩权
47．关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。
A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内
48．承担违约责任的条件是采用（ A ）。
A．严格责任原则 B．限制责任原则
C．公平原则D．公正原则
49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。
A．按原价格执行 B．按新价格执行
C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
50． 《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。
A．只能适用定金B．可以同时适用违约金或定金
C．只能适用违约金 D．可以选择适用违约金或定金
51．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（D ）。
A．1000元 B．2000元
C．3000元 D．4000元
52．保证合同的主体是（B ）。
A．保证人和被保证人B．保证人和债权人
C．保证人和债务人 D．被保证人和债权人
53．下列关于工程招投标的说法，正确的是( B )。
A．在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
篇三：江苏省二级建造师继续教育-公共课判断题库
√）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（√）2、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
（√）3、建造师有接受继续教育的权利和义务。
（√）4、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期
（√）1、建筑施工企业经资(原文来自：wWw.xiaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:建设工程合同的订立程序中,属于要约的是)质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
（×）2、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。 （√）3、建筑业企业申请多项建筑业企业资质的，应当选择等级最高的一项资质为企业主项资质。
（√）4、劳务分包序列资质由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门实施。
（×）5、经资质许可机关同意，建筑企业资质证书有效期可延续10年。
（×）6、工程监理企业综合资质分为甲、乙、丙级三级。
（×）1、综观工程项目建设程序，总体都要经过投资决策和建设实施两个发展时期，其中初步设计阶段属于投资决策阶段。
（√）2、可行性研究报告被批准，标志着工程项目正式“立项”。
（×）3、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。
（√）4、施工图设计文件必须经县级以上建设行政主管部门审查批准的，方可使用。
（×）5、建设用地规划许可证是建设单位在向建设行政主管部门申请。
（√）6、临时建设应当办理批准手续，临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定，一般不得超过两年。
（√）7、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式。
（×）8、建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
（√）9、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
（√）10、施工单位在开工前必须了解工程是否获得施工许可。否则，盲目开工也要承担法律责任，受到罚款的行政处罚。
（√）1、建筑工程的发包方式主要有两种：招标发包和直接发包。
（×）2、按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单工程承包单位采购的，发包单位仍可以指定资信好的生产厂、供应商。
（×）3、两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。
（×）4、建设单位与甲公司签订了总包合同，可以指定要求甲公司把装饰工程分包给乙公司。
（×）5、由于分包单位的原因造成质量事故的，总包单位不须要就分包工程√建设单位承担责任。
（√）6、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目必须进行招投标。
（×）7、某项目涉及国家安全，所以可以不进行招标。
（√）8、招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
（×）9、招标人应该在工程开标前√投标人进行资格预审。
（×）10、甲公司在投标有效期内，发现报价偏低，可以√其投标文件进行修改。
（√）11、投标人在投标有效期内撤回其投标文件，招标人有权没收投标保证金。
（×）12、投标人少于五个的，招标人应当依法重新招标。
（×）13、投标人相互探听√方投标标价属于投标人之间串通投标。
（√）14、甲公司的投标文件没按要求进行密封，招标方可以据此不予受理。
（×）15、评标委员会成员的名单在开标前应当向社会公布。
（×）16、投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数额小的为准
（√）17、根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告
（√）1、某已经退休的建造师被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。
（√）2、建设单位不办理工程质量监督手续的，工程不得开工。
（×）3、建设单位有权改变房屋建筑主体和承重结构进行装修。
（×）4、工程竣工验收后，施工单位应向建设单位提交已签署的工程质量保修书。
（√）5、工程勘察工作是建设工程的基础工作，工程勘察成果文件是设计和施工的基础资料和重要依据。 （×）6、由于分包单位自身原因造成的工程质量问题，由分包单位单独对建设单位负责。
（×）7、对于非施工单位造成质量问题或竣工验收不合格的工程，施工单位可以不负责返修。
（√）8、政府进行建设工程质量监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。
（×）9、建设工程的保修期，自提交竣工验收报告之日起计算。
（×）10、电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为为5年。
（×）1、建设单位在编制工程概算时，如建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用无法确定，可暂不列入工程概算。
（√）2、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
（√）3、设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
（√）4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，且情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
（×）5、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，但对建设工程安全生产不承担责任。
（√）6、对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（×）1、未成年工是指未满十八周岁的劳动者。
（√）2、劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。
（×）3、当事人申请劳动争议仲裁后，不可以进行和解。
（√）4、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
（√）5、对于不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
（×）6、所谓建设工程环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。
（×）7、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位一律应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。
（√）8、公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
（√）1、合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立，当事人作出的意思表示必须合法。
（×）2、双务合同不一定就是有偿合同，但无偿合同一定就是单务合同。
（×）3、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，则该合同不成立。 （√）4、合同当事人一方不得将自己的意志强加给另一方，这是《合同法》中的平等原则。
（√）5、只有具备法定资质的单位才能成为建设工程合同的承包主体。
（√）6、依签约主体与合同内容的不同，建设工程合同可分为联合承包合同、总承包合同与分包合同。
（×）7、《中华人民共和国合同法》规范和调整的范围既适用于狭义的合同，也适用于广义的合同。
(√)1、合同的订立包括要约和承诺两个阶段，当事人为要约和承诺的意思表示均为合同订立的程序。
（×）2、建设单位发出的招标公告属于要约行为。
（√）3、要约既可以撤回也可以撤销。
（×）4、李某向王某发出了订立某合同的要约，要求王某11月10前答复。王某于11月15日答复同意合同条件，可择日签订合同，则王某同意订立合同的行为属于承诺。
（√）5、要约邀请是为了引发要约，它不是合同订立的必经过程。
（√）6、受要约人已为履行合同作了准备工作，则要约不可以撤销。
（√）7、甲向乙发出要约，当乙承诺时对要约的内容作了非实质性变更，如果甲未及时反对，则该承诺有效。 （×）8、无效合同从合同被确认无效后才失去效力。
（√）9、甲公司将主体部分分包给乙公司，该合同违反了法律的强制性规定，所以合同无效。
（√）10、可变更、可撤销合同被撤销后，该合同不具有效力，即自合同撤销时起就不具有效力。
（√）1、在建筑工程合同中，当事人关于工程质量的约定不能低于国家标准
（×）2、合同有明确约定的，应当依约定履行，反之，合同约定不明确则合同无须全面履行。
（×）3、先履行抗辩权，是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在另一方未为对待给付以前，有权拒绝先为给付的权利。
（√）4、为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施包括代位权和撤销权两种。
（√）5、代位权是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。
（×）6、因发包人原因合同变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担责任，延误的工期不予顺延。
（√）7、企业合并或者分立，原企业的合同权利义务将全部转移给新企业。
（×）8、某施工合同中约定了承包商带资进行工程建设，业主竣工后支付工程款，在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任。
（√）1、中止合同只是在法定的特殊情况消失以后，当事人仍然承担继续履行的义务，而终止合同是合同关系消灭，不可能恢复。
（√）2、合同权利义务的终止，不影响解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。
（×）3、由于经营不善，甲公司不能履行与乙签订的合同，由于其主观无过失故可不承担违约责任。
（×）4、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，不再承担其他责任。
（√）5、某承包商与业主在合同中约定2003年8月1日竣工，但是在2003年6月1日该承包商明确表示不能履行这个合同了，则承包商属于先期违约。
（×）6、合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，一旦约定条件发生，免责条款就可生效。
（×）1、某公共项目，当地政府为了节省时间，没有进行招投标，直接将工程发包给满足资质要求的某施工企业，并签订了合同，该合同属于有效合同。
（√）2、建设单位与不满足资质要求的施工企业签订了施工合同，工程竣工验收不合格，施工企业要求建设单位支付工程款，则建设单位可以拒绝支付工程款。
（√）3、施工企业超越资质等级与建设单位签订建设工程施工合同，随后在建设工程竣工前取得相应资质等级，则原合同为有效合同。
（×）4、甲建筑公司的项目部对外承包工程，所签订的合同无效。
（√）5、施工单位由于技术措施不当，导致建筑物外墙渗水，建设单位要求施工单位对外墙进行修复，施工单位拒绝修复，建设单位可以少支付工程款。
（×）6、某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期，在竣工验收前，施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议，后经有关部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天，后给工程于2011年7月5日竣工，则承包商应对工程未按时竣工承担责任。
（×）7、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，承发包双方对该部分工程价款不能协商一致的，由监理工程师来确定工程价款。
（√）8、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
（ √）1、项目的成本、进度、质量之间相互联系、相互影响，组成项目的行为系统，这体现了项目的非孤立性。 （√）2、工程项目由于建设周期长，露天作业多，受外部环境影响大，因此，不确定因素多，风险大。
（√）3、某建设单位实施项目管理时，应对项目目标自上而下的分解，自下而上地实现项目的总目标。
（ ×）4、WBS方法是进行进度管理的一种方法。
（√）5、职业健康和安全目标是指在在工程的建设和运营中必须保证施工工人、现场周边的人员、在工程运营中的操作人员、项目产品的使用者的健康和安全。
（ √）6、工程项目管理者在目标管理中一方面要注意考虑三大目标的均衡，尽可能做到整体最优，另一方面要尽可能发挥某个目标对其他目标的积极作用。
（ ×）7、工程项目环境管理的目的是保护生态环境，不用考虑能源节约和资源的浪费。
（ √）8、施工单位和设计单位在建设单位的组织下对建设工程项目中的设计问题进行协调，这属于项目参与单位
之间的协调。
（ ×）1、工程项目组织是从事工程项目具体工作，为完成特定的任务而成立的长久性组织。
（√）2、项目组织是一次性组织，通常情况下，整个项目结束后，项目组织就会解散或重新构建其他项目组织。 （√）3、某个项目的监理组织，总体上采用直线式组织形式，而在部分子项目中采用职能式组织形式，这体现了项目组织结构复杂的特点。
（×）4、按照责任、工作量、工作难度、风险程度和最终的工作成果给予相应的报酬或处罚体现了组织制衡的原则。 （√）5、现代大型项目或特大型的项目组织一般都是宽跨度的。
（×）6、建设单位甲授权项目管理公司乙对承包商和供应商进行管理，这体现了分权管理的思想。
（√）7、当组织规模较大，直线式组织会造成管理层次增加，指令路径过长。
（√）8、采用职能式组织能够发挥各职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻项目经理负担，有利于项目管理水平的提高。
（×）9、对专门从事工程项目管理或承接工程项目建造的企业，如监理公司，可以优先采用职能式的项目组织结构。 （×）10、在矩阵式组织中，纵向的职能部门是横向的项目部门是都是临时的。
（√）11、在矩阵组织结构模式中，为避免纵向和横向工作部门的指令矛盾时，通常应明确以纵向或横向指令为主的管理模式。
（√）12、对于一个可以分为若干相互独立、互不依赖的子项目的大型项目，往往先采用矩阵式的项目组织结构。 （×）13、施工方的项目经理应由建设单位项目部进行任命。
（×）14、作为项目经理，只要有扎实的技术，有没有领导能力对项目的成功与否不重要。
（√）15、当项目进展不够顺利时，企业领导、业主及项目团队内部等各个方面的矛盾都集中于项目经理，这要求项目经理要有处理压力，解决冲突的能力。
（×）16、从管理职能分析，项目经理的职责包括计划、组织、激励和协调。
（×）17、公司要求担任项目经理的张某提交项目计划，张某认为项目计划可有可无，没有必要提交。
（√）18、项目团队从组建到发展起来主要经历形成、震荡、规范、表现与休整五个阶段。
（√）19、正式沟通的优点是沟通效果好，比较严肃而且约束力强，易于保密，可以使信息沟通保持权威性。缺点是沟通速度慢。
（√）20、团队成员对项目工作有满腔的热情和高度的信心，队员在团队中有归属感和自豪感，工作效率高，这是项目团队高效的体现。
（×）21、第一次工地会议由监理单位主持召开，建设单位、总承包单位参加，有时也包括分包商、供应商、设计单位等。
（√）1、项目计划既是对目标的实现方法、措施和过程的安排，又是对项目目标的分解过程。
（×）2、投标人的投标书后面所列的计划（实施方案、工期安排、承包商的项目组织）不属于合同的一部分，不应应纳入整个工程项目的计划中。
（√）3、某设计院按设计图纸的数量来衡量设计师的工作进度，这种方法属于用工程活动完成的可交付成果的数量来作为进度指标。
（√）4、在理论和实践中，一般而言，施工总进度计划属于控制性施工进度计划。
（×）5、与网络图相比，横刀图进度计划更适应大型项目的进度计划系统。
（√）6、一份合理科学的资源使用和供应计划可以降低资源成本消耗。
（×）7、在编制材料需求计划时，应将各分项工程的各种材料消耗总量分配到各自的分项工程的持续时间上。 （×）8、工程项目成本是指工程项目的价值消耗，从业主（投资方）角度来看，工程项目成本是指建筑安装工程成本
（√）9、施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心。
（×）10、项目管理实施规划编制完成后应由技术负责人签字后报组织管理层审批。
（×）1、在项目管理中，对项目目标控制均应采用主动控制。
（√）2、项目经理王某在某大型工程实施之前，组织项目部召开会议，让大家根据以往工作经验分析该项目可能面临的各种风险因素并制定预防措施，这种方法属于主动控制。
（√）3、项目经理在某工程实施的过程中，为加快进度，根据当前状况对后续的活动进行了合理的逻辑关系变更。 （√）4、在实际工作中，只有压缩关键路线上的活动的持续时间，才能起到压缩工期的效果。
（×）5、某活动出现拖延后，项目部采取了一定的措施，但其效果可能不明显，拖延的影响仍在继续扩大，因此放
弃已采取措施，仍由该活动自由进行。
（×）6、某施工单位发现由于原材料涨价，成本可能超支，为降低成本而使用劣质材料。
（√）7、在工程项目中用因素分析法分析各因素的影响时，分析的顺序先分析工程量，再分析单价。
（√）8、在成本控制的过程中，最具有实质性的一步是纠偏。
（×）9、资料员在施工现场经过时，发现了工人违规操作，留下了质量隐患，但他对既不管理，也不向有关部门和领导反映，他觉得质量控制是项目经理和质检员的事，与他无关。
（√）10、在质量控制的过程中，应当注意过去同类的工程的经验和教训，特别是过去的业主、设计单位、施工单位反映出来的对技术、质量有重大影响的关键性问题。
（√）1、建设工地临时用水包括生产用水、生活用水和消防用水三部分。
（√）2、临街脚手架、临近高压电缆以及起重机臂杆的回转半径达到街道上空的，均应按要求设置安全隔离设施。 （√）1、对于收益性一般的项目，如学校、医院等，PFI模式比BOT模式更适用。
（√）2、现代建设工程项目面对高度不确定的内外环境，项目应急管理对于企业实现长期稳定发展显得尤为重要。 （√）1、建筑业能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，从而带动许多相关部门的生产和发展。
（×）2、节能建筑会使得建筑的功能不能得到很好的满足，不利于建筑业发展。
（√）3、绿色建筑是在全寿命周期中实现高效率地利用资源（能源、土地、水资源、材料）的建筑物。