篇一：4S店标准汽车销售合同
汽车销售合同
甲方（卖方）：
经办人：
地址：
乙方（买方）：
地址：
一、标的车辆状况：
品牌：型号： 车身颜色：坐椅颜色/
材质：
发动机号：车架号：
产地： 制造商：
二、价款及支付方式：
总价款为人民币
1、车价
3、、本合同第五条第
1、一次性付款。
2、分期付款：签合同时付定金 元，余款提车前付清。
3、按揭贷款( )：（1）银行同意对乙方贷款的，本合同生效，乙方签合同时付首付款 元，银行贷款到甲方帐上视为乙方付清全款；银行不同意对乙方贷款的，本合同不生效。（2）无论银行是否同意贷款，本合同均为有效；银行不同意贷款的，改由乙方向甲方现金支付全部车款：签合同时付定金元，余款提车前付清。
三、车辆交付：
1、交付时间：
2、交付地点：甲方经营场所。
3、乙方可书面委托甲方代办运输，所需费用由乙方承担，甲方将车辆交付给第一承运人的地点和时间为交付的地点和时间。
4、由于乙方联系方式变更并未能及时通知甲方，导致甲方无法联系到乙方，甲方在合同约定交货时间截止一周后可以不为乙方保留合同车辆，并有权不退还已收定金。
5、车辆交付完成时，甲、乙双方应共同在交接单上签字，乙方所购车辆的所有权及风险从甲方转移至乙方。
四、甲方同意向乙方赠送以下设备、配件：
五、经乙方书面委托，甲方可向乙方提供以下服务。乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供所需的文件和证明，并承担相关费用。
1
、代理乙方向保险公司购买汽车保险；
2、代理乙方向银行办理汽车贷款；
1
电话：
电话：身份证号码： 电话： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定签订本合同。自排挡或手排挡： 出厂日期： 元，该金额由以下几部分构成： 元 ; 款的代办费 元。 元 ; 2、购臵税；付款方式及时间（）：
3、代理乙方为所购汽车上牌。
六、车辆质量、验收和维修：
1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。
2、甲方在交付车辆时必须向乙方提供以下书面文件：
（1）汽车销售发票（车价）；（2）车辆合格证、海关进口证明和商品检验单（进口车）；
（3）保修卡或保修手册；（4）中文说明书；（5）随车工具及附件。
3、乙方在提车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并对该车的外观、使用性能进行检查、确认。
4、甲方应按照随车资料办理合同车辆的貭量担保、保养和维修。
5、因下列原因造成车辆损坏、其它财产损坏或者第三人人身和財产损失，由乙方负责：①乙方运输、移动、保管、维修车辆不善。②未经生产汽车公司或甲方许可，自行拆卸或改装车辆。③车辆发生正常或者自然磨损或者腐蚀。④乙方违反国家法规、随车资料的规定，使用、保养、维修车辆。⑤乙方在车辆上使用了非生产汽车公司指定的零部件。⑥车辆被征用、被盗抢或被用于比赛竞技、表演娱乐、试验、军事行动等特殊使用情况。⑦第三方或者外力所致损害和损失。⑧其它不由甲方负责的情况。
七、违约责任：
任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同约定的；乙方不按本合同约定支付价款，或擅自解除合同的；均须承担违约责任。守约方有要求无偿修理、支付违约金、继续履行本合同、解除本合同等权利。
1、乙方逾期支付价款，每逾期一日，按车辆价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，不退还已付定金并要求乙方赔偿损失。
2、甲方逾期交付合同车辆，每逾期一日，按车辆价款的万分之三向乙方支付违约金。逾期交付合同车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，可要求甲方退还定金并承担赔偿责任。
八、争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同经甲、乙双方签字盖章后即生法律效力；本合同一式二份，甲乙双方各持一份。未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）：
年月日 年月日
2
篇二：交了定金和首付购房合同还没有签,现在不想买了能要回首付款吗
篇一：买房子交了定金不想买了怎么办
买房子交了定金不想买了怎么办
买房子交了定金不想买了怎么办
一、购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金？《中华人民共和国担保法司法解释》第六部分第一百一十五条规定：当事人约定以交付定金作为订立主合同担保的，给付定金的一方拒绝订立主合同的，无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，应当双倍返还定金。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。 买房子交了定金不想买了怎么办签订房产合同后不想买了怎么办，买方房产违约咋赔偿？
一、签订房产合同后不想买了怎么办？《合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
这就是说，签订房产合同以后，开发商和购房者都必须严格履行房产合同的约定。签订房产后不想买了怎么办？按照法律规定，只有解除房产合同以后，开发商交付房屋和购房者支付价款的义务才予以免除。
《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
买房子定金可以退吗没有商品房预售许可证的房子能买吗，无许可证怎么办？
一、没有商品房预售许可证的房子能买吗？《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。
建设部《城市商品房预售管理办法》第六条规定：商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。
未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。依照上述规定，具备商品房预售许可证是期房销售的前提条件，换句话讲，也就是开发商取得了销售许可证才获得签订期房销售合同的主体资格。
因为无论是商品房买卖合同还是认购书，都要求签订双方具备主体资格，消费者作为买方要具备民事行为能力，开发商作为卖方要具备销售资格，这样双方签...详细
1 / 1篇二：不想买房了购房定金能退吗
不想买房了购房定金能退吗，交了定金又不想买了怎么办 2013-07-25建筑房地产法律服务团队
不想买房了购房定金能退吗，交了定金又不想买了怎么办
一、购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金？
《中华人民共和国担保法司法解释》第六部分第一百一十五条规定：当事人约定以交付定金作为订立主合同担保的，给付定金的一方拒绝订立主合同的，无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，应当双倍返还定金。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。因此，购房定金是可以退的，但是购房者想要回购房定金必须符合法律规定的条件。因购房者的原因未能订立预售合同的，购房者无权要求返还定金。对开发商来说，如为追求更高的
经济利益而与他人订立预售合同；未取得预售许可证之前即与购房者签订预售合同；未告知购房者在支付定金前商品房已存在查封、抵押等事实，则开发商应当双倍返还定金。因不可归责于开发商和购房者的事由主要有，如双方就预售合同的主要条款不能协商一致或出现不可抗力等情况，导致预售合同未能订立的，则开发商应当将定金返还买受人。
二、不想买房了定金能退吗，买房交了定金又不想买了咋办？
根据《民法通则》、《合同法》及《担保法》的有关规定，“购房定金”是一种为了缔结合同或履行合同而采取的一种担保形式。按照上述法律规定，不想买房了定金能不能退还，要看具体的情况：
1、如果开发商不具备商品房销售资格的，那么不想买房的话，定金可以退回。我国《商品房销售管理办法》第22条规定：不符合商品房销售条件的，开发商不得销售商品房也不得收取任何预订款性质的费用。因此，如果商品房不符合销售条件，而购房者已经交纳了“定金”，那么无论双方是否约定“定金”退还事项，开发商都应无条件退还定金给购房者。
2、如果不想买房是因为开发商存在欺诈等行为，或者双方在签订购房合同时对合同条款协商不下，那么在这种情况下，开发商也是应当退还购房定金。
3、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条的规定，因不能归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖方也是应当返还定金的。比如，由于发生了不可抗力导致购房者无力支付房款，那么也可以要求退回定金。
以上就是对“不想买房了定金能退吗”“买房交了定金又不想买了怎么办”所作的解答。总之，在签订认购书并交纳定金以后，如果不想买房的话，定金一般是不能退还的。但是，如果存在正当理由，要求开发商退还购房定金也不是没可能的。当然，对于不想买房又想要回定金这种情况，当事人常常都只能通过起诉才能解决。如果购房者想要回购房订金，那就必须证明不买房的理由是正当的，这时您不妨多多联系律师，让他们帮您出谋划策，这肯定有助于您更顺利地要回购房定金。篇三：专家答疑买房交了首付款办不了按揭咋办
专家答疑买房交了首付款 办不了按揭咋办?
张阿姨最近诉苦：“我买了套房，当时说可以办按揭我才交了定金，结果交了钱过几天开发商又说银行那边办不下来，让我一次性付款，我哪有那么多钱一次性付款呢？结果只能退房。” 随着银行对于个人按揭贷款门槛的提高，办按揭审查更严或者办不下按揭的情况越来越多，对于已经交了定金甚至首付款的购房者来说，确实是一个头痛的事情。因此在买房前考虑付款方式的时候，老百姓对于自己是否能办理按揭贷款应该有个清醒的认识。
提醒一：抓紧时间及时办理
古先生买了套联排别墅，因为当时是现房，古先生在交了40多万首付款以后就装修入住了，当时签订的按揭合同是贷7成款。但由于古先生长期在外出差，而开发商也未及时催促古先生去银行办理按揭的相关手续。直到今年4月，开发商通知古先生，由于对别墅类按揭首付款的提高，现在古先生必须要再补交两成的首付款才能办按揭。古先生一时资金无法抽调，双方争执不下。
点评：许多购房者在交了首付款以后就感觉房子似乎已经是自己的，办理按揭一拖再拖。而许多开发商的售楼小姐在客户签完合同以后也觉得万事大吉，催款的事被搁置。等到按揭办理时间到期，买卖双方各自推卸责任，引起许多不必要的麻烦。
提醒二：备齐资料轻松“过关”
自由职业者王小姐在办按揭的过程中可谓是困难重重。由于收入颇丰，王小姐认为自己按揭一套房是完全没问题的。当付完首付款，准备按揭资料的时候，王小姐才觉得特别头疼，由于并没有归属于任何单位，所以王小姐的收入证明无从提供。她最终因为办不下按揭，不得不以哥哥的名义买了房。
点评：许多购房者以为只要有还款能力办按揭就没有问题，结果把定金一付才发现自己很多资料性的东西无法准备齐全，特别是对于已婚人士，有时往往只注意自己手续的准备，却疏忽了配偶资料的准备，仍然无法办理按揭。
提醒三：如实申报切勿做假
老刘在前两年靠很低的首付买了不少房，遇到开收入证明的时候，老刘就托亲戚朋友帮忙出具。而这次老刘被卡住了，老刘本打算买100个平方米的写字楼，由于月供超过6000元，收入证明已经行不通了，银行要求提供税票。老刘这才慌张起来打算退房，可是开发商表示已经履行了告知义务，是老刘自己隐瞒真实情况，办不下来按揭的责任应该由老刘承担。 点评：现在各大银行在审查手续上越来越严格，除了高月供要求提供税票，银行还会通过一些方式到贷款方单位进行调查，因此弄虚作假只会给自己带来被动。
1
篇三：销售安装合同(范本)
合同编号：
电梯销售安装合同
项目名称：
安装单位：山东富士通机电设备有限公司
签约时间：
甲 方 乙方
公司名称： 公司名称：山东富士通机电设备有限公司
公司地址： 公司地址：山东省聊城市汇金街25-15号
电 话： 电 话：0635-8453888
传 真： 传 真：0635-8261918
户 名： 户 名：山东富士通机电设备有限公司
开户银行： 开户银行： 华夏银行聊城支行
账 号： 账 号： 4673230001810200010559
税务登记号： 税务登记号：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同并遵照执行。
一、设备型号、数量及价格 [具体规格详见附件一]
单价：万元
1.1上述价格包含安装调试费。不含(本文来自：wwW.xIaocAofanwEn.coM 小草 范文 网:4S销售合同不想买了)税价格。
1.2上述价格设备整机免费质保1年。
二、技术标准和技术资料
2.1、技术标准：电梯执行《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）》和《电梯技术条件（GB10058）》标准。
2.2、技术资料
2.2.1、本合同签订之前7天内，乙方根据甲方建筑图及甲方提供尺寸制作土建图纸交付甲方，甲方应在收到该电梯施工图后于3天内予以书面确认盖章或提出书面异议后提供乙方，该土建图纸作为合同附件。
2.2.2、本合同技术附页所列之各项，甲方应在签署确认的同时予以确认。
2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，甲方未能予以书面确认时，交货期另行协商。
三、付款方式和付款条件
3.1付款方式：甲方以电汇方式支付合同价款。甲方付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给乙方的合同经办人。
3.2 付款条件
3.2.1 本合同签订之日起7日内，甲方应将本合同总价的%，计人民币（大写）： 元整
（￥万元）直接汇入本合同乙方指定帐户。
3.2.2本合同货到工地，甲方应将本合同总价的%，计人民币（大写）：（￥ 万元）直接汇入本合同乙方指定帐户。
3.2.3电梯安装完达到验收条件3日内，甲方应将本合同总价的 %，计人民币（大写）： 元
整（￥ 万元）直接汇入本合同乙方指定帐户。
3.2.4甲方不能按时付款，则乙方有权推迟发货。
3.2.5甲方没有付款到乙方指定帐户，或未经乙方书面授权而付款至第三方的，均视为甲方未向乙方付款。
3.2.6甲方付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至甲方。
四、交货期限
4.1交货期（自甲方确认土建图和规格表且乙方收到甲方按照3.2.1条款支付的款项开始起算）
4.2、在交货期前 日，甲方应向乙方提交书面的“供货通知书”，以便乙方正常生产和交货。
4.3、乙方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间；
4.3.1、甲方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。
4.3.2、甲方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。
4.3.3、甲方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。
五、交货方式：
5.1、乙方须按期交货，甲方应如期办理提货。
交货地址：
接货人： 电话：
5.2、为确保货物安全、及时运送到甲方以上指定地点，甲方应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。
5.3、若甲方需要更改送货地点，应提前书面通知乙方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。
5.4、货到工地直至安装进场前，甲方应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题。倘若约定由乙方保管时，甲方应提供合适的场所（位置应在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需10米×10米），该场地应设置在能确保把电梯导轨（5米长）搬去候梯厅的通路的地方），并保证货到工地能够进场安装；
六、产品包装
乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装或简易防水包装，适用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力。在每个包装箱表面，应印明有关生产零号、装箱号、商品名称和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。
七、 收货查验
7.1乙方保证本合同产品符合双方确认合同约定、产品规格表和土建布置图要求，甲方在产品交接时同意乙方继续保管随机文件和其他技术资料（包括产品合格证）,直到产品经特种设备检验检测机构检验合格后、双方办理产品及资料交接时一并交接。
7.2甲方到乙方工厂提货时，应当在乙方工厂对产品数量清点和质量验收，无误后双方办理产品移交手续。如委托他人办理提货手续的，甲方应当向乙方出具“提货委托书”原件。并在货到工地后由收货人或委托人在随车发货单上签字确认，传真回乙方。
7.3合同标的物运抵甲方指定地点后，甲方应在48小时内对运抵的货物进行验收，如乙方提供货物的规格、数量等与合同的规格不符，甲方请及时反馈，确认无误后，乙方应予以无偿更换、补发损坏及所缺部件。否则，视为货物的规格、数量等与合同的规格相符。
八、产品质量保证
8.1、乙方保证合同产品符合双方确认的产品规格，并符合国家强制性标准，在产品交付时随机附产品出厂合格证书和强制检验文件。
8.2、产品在质量保证期内如发生质量问题的,乙方应负责修理或免费更换部件,更换下的零部件归乙方所有，但甲方或相关人员不正确使用而造成损坏的除外。
九、土建及安装要求
9.1、甲方对井道、机房的土建必须按乙方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由甲乙双方代表签字确认,作为本合同的附件。
9.2、甲方加装电梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,
乙方概不负责。
9.3、技术文件：每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方：1、装箱清单；2、一整套操作和维修手册（包括电路图）；3、品质证书。
十、保修
10.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，乙方负责保修一年，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因甲方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。
10.2、未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由甲方承担。
10.3、在保修期间，由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。
10．4 乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。乙方保证所出售的商品在乙方安装、用户正常使用和乙方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。 10．5 乙方保证乙方提供的电梯均按 电梯技术规范、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计制造。
10．6在电梯保修期内，乙方将对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。
十一、合同变更和违约责任
11.1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。
11.2、乙方不履行合同应当双倍返还定金，甲方不履行合同无权要求返还定金。
11.3、甲方因其过错若没有按照本合同约定支付合同价款，则交货期限据实相应推迟。同时，甲方均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之一向乙方支付违约金。 乙方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之一甲方支付违约金。违约金总计不超过合同总价10%。
11.4、甲方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过30天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费：电梯每台每月1500元；扶梯每台每月3000元，不足一个月按一个月