篇一：2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题（四）
61.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。
A.中标函
B.投标保函
C.监理合同标准条件
D.监理委托函
E.标准、规范
62.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调。
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
63.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（）。
A.设计标准认定权
B.工程款支付的签认权
C.工程设计变更的审批权
D.施工技术方案的审核权
E.工程建设有关协作单位组织协调主持权
64.依据委托监理合同示范文本规定，（）属于额外的监理工作。
A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作
B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作
C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作
65.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。
A.经批准的可行性研究报告
B.设计依据的标准
C.城市规划许可文件
D.限额设计要求
E.工程勘察资料
66.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（）。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费
67.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。
A委托设计任务的范围和内容
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.项目投资要求
D.双方的责任
E.工程用地规划
68.按照设计合同示范文本的规定，（）属于发包人的责任。
A.提供设计依据资料
B.提供设计预算资料
C.向施工单位进行设计交底
D.对设计成果组织鉴定和验收
E.提供设计人员需要的工作和生活条件
69.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。
A、办理施工许可证
B.提供工程进度计划
C.确定坐标控制点
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
70.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延。
71.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
72.依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（）。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，
B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
73.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（）。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
74.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，
则发包人应（）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
75.设备制造阶段的监理工作包括（）。
A.原材料和元器件的进厂检验
B.部件的加工检验和试验
C.出厂前的预组装检验
D.包装检验
E.施工现场的到货开箱检验
76.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（）。
A.由工程师确定
B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商
D.提交仲裁机构裁决
E.通过诉讼解决
77.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（）等。
A、施工工程的计划进度
B、分包商在施工阶段的安排
C.重要检查检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.滞后于进度计划的责任
78.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。A对合同中任何工程量的改变
B.工程任何部分标高的改变
C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E.改变违约责任的承担方式
79.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
E.合同外的索赔
80.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）等。A不可预见的外界条件
B.施工中遇到文物和古迹
C.异常不利的气候条件
D.业主或其他承包人的干扰
E.后续法规的调整
答案：
61.AC 62.BCE 63.BDE 64.CE 65.ACDE
66.ACD 67.ABD 68.AD 69.ACE 70.ADE
71.ACD 72.ABCE 73.BDE 74.CD 75.ABCD
76.ABCD 77.ACD 78.ABC 79.CD 80.ABE
篇二：2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
2011年二级建造师《施工管理》模拟试题【A】
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．以下（）不属于项目实施阶段的工作。
A．工程变更与索赔处理 B．技术设计
C．编制可行性研究报告 D．竣工验收
2．建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目（）的全过程。
A．设计阶段B．实施阶段
C．施工阶段D．使用阶段
3．某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。
A．业主B．设计方
C．施工总承包方 D．项目监理方
4．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下框图。该图是（）。
A．项目结构图 B．组织结构图
C．工作流程图 D．合同结构图
5．能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。
A．项目结构图 B．工作流程图
C．工作任务分工表 D．组织结构图
6．能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。
A．管理职能分工表 B．组织结构图
C．工作任务分工表 D．工作流程图
7．对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（）。
A．施工总平面图 B．施工组织总设计
C．施工部署及施工方案 D．施工图设计文件
8．某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。
A．主要技术经济指标 B．编制施工总进度计划
C．编制资源需求量计划D．施工总平面图设计
9．在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是（）。
A．工程合同价 B．实际施工成本
C．工程款支付额 D．施工图预算
10．某项目施工中发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（）
A．调整采购部门管理人员 B．调整材料采购价格 C．增加材料采购的资金投入D．变更材料采购合同
11．下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是（）。
A．项目合同文件 B．项目管理实施规划
C．组织的管理制度 D．组织的经营方针和目标
12．下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是（）。
A．工程所在地的水文地质条件 B．施工管理人员的经验和能力
C．事故的防范措施和计划D．工程施工方案的可靠性
13．风险评估的工作是（）。
A．分析存在哪些风险因素和风险事件B．制定管理方案，采取降低风险量的措施
C．进行投保或担保 D．进行风险衡量，确定风险量。
14．根据《建设工程监理规范》的要求，建设监理工作的主要任务有（）
A．审查施工单位资质 B．编制施工组织设计
C．组织竣工验收 D．检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量
15．监理公司编制的监理规划应当在签订监理合同及收到设计文件后开始编制，编制完成后由（）审核批准。
A．监理公司技术负责人 B．项目业主代表
C．设计院技术负责人 D．总监理工程师
16． 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工（）。
A．直接工程费中的人工费 B．措施费C．企业管理费中的劳动保险费 D．社会保障费
17．基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验，检验费用属于（）。
A．建筑安装工程材料费 B．建筑安装工程措施费
C．建筑安装工程企业管理费 D．工程建设其他费用
18．施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的（）。
A．措施费 B．规费
C．间接费 D．施工机械使用费
19．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），大型土石方开挖机械进出场费用属于（）。
A．建筑安装工程机械使用费 B．建筑安装工程机械措施费
C．施工企业管理费 D．工程建设其他费用
20．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。
A．劳动保险费B．医疗保险费
C．住房公积金D．养老保险费
21．工程量清单中分部工程的工程量是由（）的。
A．项目监理机构提供 B．项目招标人提供
C．投标人测算确定D．招标人和中标人协商确定
22．若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是（）。
A．概算指标B．概算定额
C．预算定额D．施工定额
23．分解施工成本管理目标、进行风险分析是施工成本管理的（）。
A．组织措施 B．技术措施
C．经济措施 D．合同措施
24．关于施工预算和施工图预算，以下说法正确的有（）
A．施工预算的编制以预算定额为主要依据 B．施工图预算是投标报价的主要依据
C．施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位D．施工预算由设计单位编制
25．施工成本控制的正确工作步骤是（）。
A．预测-比较-分析-检查-纠偏B．预测-分析-比较-检查-纠偏
C．检查-比较-分析-预测-纠偏D．比较-分析-预测-纠偏-检查
26．用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示（）。
A．累计费用偏差 B．累计进度偏差
C．局部进度偏差 D．局部费用偏差
27．某单项工程预计建设期为4个月，工程承包合同价值为80万元，则其宜采用的工程价款结算方式为（）。
A．按月结算 B．分段结算
C．动态结算 D．竣工后一次结算
28．某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第个一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商某月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m2、500m2，则该月工程师应签证的工程款为（）。
A．23万元 B．21.85万元
C．22.6万元 D．0万元
29．在编制实施性成本计划时应该以（）为编制依据。
A．招标文件 B．合同标书 C．实施方案 D．投资估算
30．在进行项目总进度目标控制前，首先应（）。
A．确定项目的总进度目标 B．分析和论证目标实现的可能性
C．明确进度控制的目的和任务D．编制项目总进度计划
31．施工总进度规划或施工总进度计划是（）。
A．以里程碑事件为进度目标B．是实施性施工进度计划
C．确定施工作业的具体安排D．确定一个月度或旬的资金需求
32．在双代号时标网络中，以波形线表示工作的（）。
A．逻辑关系 B．作业时间
C．总时差D．自由时差
33．某工作N有A、B、C三项紧后工作，LFA=20、DA=3，LSB=22，LFC=25、DC=1，则LFN为（）。
A．17 B．24
C．22 D．20
34．某网络计划，已知TF=8，FF=4，检查时发现M工作的持续时间延长了6天，说明M工作（）。
A．会将其紧后工作推迟6天，不影响总工期
B．会将其紧后工作推迟2天，不影响总工期
C．会将其紧后工作推迟4天，使总工期延长2天
D．会将其紧后工作推迟2天，使总工期延长2天
35．进行进度控制会议的组织设计属于进度控制的（）措施。
A．组织B．技术
C．经济D．管理
36．建设工程项目的质量内涵指的是（）。
A．法律法规技术标准和合同等所规定的要求
B．建筑产品本身客观上已存在的某些要求
C．满足明确和隐含需要的特性之总和
D．满足质量要求的一系列作业技术和活动
37．在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是（）。
A．程序文件 B．质量计划
C．质量记录 D．质(转载自：www.xiaocaOfaNWen.com 小草 范 文 网:2009全国监理工程师建设工程合同管理)量方针
38．PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。
A．明确目标并制订实现目标的行动方案 B．对计划实施过程进行各种检查
C．展开工程的作业技术活动D．对质量问题进行原因分析采取措施予以纠正
39．借助试验仪器设备对材料的化学成份、机械性能进行科学鉴定是材料检验方法的（）。
A．书面检验B．外观检验
C．理化检验D．无损检验
40．借助试验仪器设备对材料的化学成份、物理力学性能进行鉴定是检验方法中的（）。
A．书面检验B．外观检验
C．理化检验D．无损检验
41．某图书馆改造工程，施工中使用了一种新型粘结剂，按规定需要审查该材料的（）。
A．实验室各项数据B．鉴定证书 C．现场试验报告和鉴定报告 D．出厂合格证书
42．在施工过程中，施工测量复核结果应报送（）复验确认后才能进行后续相关工序的施工。
A．项目经理B．监理工程师
C．业主技术负责人D．项目技术负责人
43．造成经济损失5万元（含5万元）以上，不满10万元的质量事故属于（）。
A．施工质量事故 B．严重施工质量事故
C．重大施工质量事故D．操作质量事故
44．政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和（）制度。
A．实体检测 B．竣工验收备案
C．施工方案审查 D．验收会议
45．安全生产责任制度是属于施工安全保证体系中的（）。
A．岗位管理B．措施管理
C．投入和物资管理D．日常管理
46．对新工人的三级安全教育包括（）
A．进公司教育、进项目部教育、进班组教育
B．进厂教育、进车间教育、上岗教育
C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育
D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育
47．施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于（）标志。
A．指令 B．禁止
C．警告 D．提示
48．某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441--86），该工人的伤害程度为（）。
A．轻伤 B．重伤
C．职业病D．失能伤害
49．分部分项工程材料费的构成不包括（）。
A．材料原价或供应价格 B．材料运杂费
C．不可避免的运输损耗费 D．周转材料摊销费
50．施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是（）。
A．进行事故调查B．对事故责任者进行处理
C．抢救伤员，排除险情D．编写事故调查报告并上报
51．根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是（）。
A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施
B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流
C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
D．在泥浆水中不含砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
52．某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用承包模式是（）。
A．施工总承包模式B．施工平行承发包模式
C．施工总承包管理模式 D．EPC承包模式
53．关于施工总承包管理模式，下列描述正确的是（）。
A．参与具体工程的施工B．一般不参与具体工程的施工
C．有些情况下，可以不通过投标取得施工任务 D．负责整个项目的组织与管理
54．根据《标准施工招标文件》的规定，（）是承包人的工作。
A．组织设计交底 B．办理出入施工场地专用和临时道路的通行权
C．工程的维护和照管 D．提供施工现场的工程地质资料
55．屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面天沟某处的防水工程质量有疑虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。下列关于合同责任承担表述正确的是（）。
A．业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予顺延
B．业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期顺延
C．甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延
D．监理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延
56．现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的正确做法是（）。
A．业主向分包人发出质量问题整改通知单B．监理方向分包人发出质量问题联系单
C．监理方向总承包人发出监理通知单 D．监理方向业主发出监理工作联系单
57．某建设项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的隔热门窗，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该质量标准约定应按（）执行。
A．相应的企业标准 B．设计要求
C．颁布的国家标准 D．按国家标准与设计要求综合确定的标准
58．下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（）。
A．工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C．工程结构和技术简单，风险小 D．合同条件中有对承包商单方面保护的条款
59．与总价合同计价方式相比较，单价合同的特点是（）。
A．业主的风险较小，承包人将承担较多的风险
B．评标时易于迅速确定最低报价的投标人
C．在施工进度上能极大地调动承包人的积极性
D．作业的协调工作量大，对投资控制不利
60．以下不能成为承包人向发包人施工项目索赔理由的是（ ）。
A．监理工程师对合同文件的歧义解释 B．物价上涨，法律法规变化
C．由于不可抗力导致施工条件的改变 D．承包商改变施工方法导致工程量增加
61．信息管理手册的主要内容，不包括（）。
A．绘制信息处理流程图B．确定信息管理的任务
C．信息处理平台的建立与运行维护 D．确定工程档案管理制度 62．某高层办公楼工程项目，由甲公前进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担，桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员，小张的主要工作职责应该是（）。
A．收集、整理、管理本项目范围内的所有信息
B．只要将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建设单位
C．收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案，立卷后及时间向建设单位移交
D．收集、整理本项目的工程文件，立卷后及时向地方城建档案部门移交
63．某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送工程交验收报告，发包人于2004年7月20日组织验收， 2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）。
A．2004年5月10日 B．2004年7月10日
C．2004年7月20日 D．2004年7月30日
64．劳务分包合同中，劳务分包人应（）。
A．负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B．协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C．自行准备有关的生产、生活临时设施
D．承担由于自身责任造成的质量修改所造成的损失及各种罚款
65．某业主拟建一栋砖混结构的宿舍楼，建设工期8个月，施工图等资料齐全，采用（）计价方式合适
篇三：2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
一、单项选择题（共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
1．监理公司取得法人资格的时间为（ ）日。
A．注册资金到位
B．公司成立
C．工商行政管理机关核准登记
D．建设行政主管部门颁发资质证书
2．项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。
A．委托代理
B．法定代理
C．指定代理
D．转代理
3．施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（ ）担保。
A．留置
B．保证
C．定金
D．质押
4．施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务（ ）。
A．全部消灭
B．还有100 万元
C．还有150 万元
D．还有180 万元
5．下列文件中，属于订立合同要约文件的是（ ）。
A．招标公告
B．资格预审合格通知书
C．投标书
D．中标通知书
6．当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（ ）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地
B．履行合同时订立地
C．订立合同时履行地
D．履行合同时履行地
7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（ ）执行。
A．原价格
B．新价格
C．市场价
D．双方协商的价格
8．对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。
A．自行
B．请求主管部门
C．请求人民法院
D．请求工商行政管理部门
9．下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。
A．无效合同从订立时起就没有法律效力
B．建设主管部门有权确认合同无效
C．一方当事人无权确认合同无效
D．合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
10．按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。
A．要约到达受要约入之前
B．受要约人发出承诺通知之前
C．承诺通知到达要约人之前
D．受要约人发出承诺通知之后
11．在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（ ）目。
A．要约生效
B．承诺生效
C．附生效条件的合同条件具备
D．附生效期限的合同期限届至
12．下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（ ）。
A．当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
B．当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
C．订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
D．订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任
13．依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（ ）。
A．必须征得对方同意
B．无须征得对方同意，但应提供担保
C．无须征得对方同意，但要通知对方
D．无须征得对方同意，也无须通知对方
14．因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ ）条款仍对双方具有约束力。
A．质量
B．工期
C．解决争议
D．结算
15．依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。
A．合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B．合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C．仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D．工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
16．下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。
A．发布招标公告、开标、审查投标人资格
B．发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C．发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D．审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
17．下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（ ）。
A．由招标人组织，费用也由招标入承担
B．由招标人组织，费用由投标人承担
C．由投标人组织，费用也由投标人承担
D．由投标人组织，费用由招标人承担
18．招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（ ）。
A．投标人
B．招标人
C．招标代理机构人员
D．招标单位的纪检部门人员
19．招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（ ）。
A．通知中标结果并退还投标保证金
B．通知中标结果，但不退还投标保证金
C．不通知中标结果，也不退还投标保证金
D．不通知中标结果，但退还投标保证金
20．某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元；乙，1850 万元、1890 万元；丙，1880 万元、1820 万元；丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为（ ）。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
21．采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。
A．确定中标价
B．确定合同价
C．衡量各投标书优劣的依据
D．确定投标人实现各种指标的依据
22．按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是（ ）。
A．按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B．无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
C．本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
D．将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付
23．依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为（ ）。
A．发出终止合同通知，通知到达后的第14 天合同终止
B．发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，合同终止
C．发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 天内没有答复，合同终止
D．发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 天内没有答复，合同终止
24．依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（ ）。
A．因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
B．合同专用条款内约定的监理人工作
C．因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作
D．因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作
25．某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（ ）。
A．原设计人对变更的设计不承担责任
B．该部分设计成果需经原设计人审查批准
C．原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D．原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
26．按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应（ ）。
A．允许设计人没收定金
B．将设计费的50%支付给设计人
C．将全部设计费支付给设计人
D．按实际完成的工作量支付设计费
27．依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（ ）。
A．由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B．损失严重的应向发包人支付赔偿金
C．累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D．赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
28．按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在（ ） 中。
A．协议书
B．通用条款
C．专用条款
D．技术文件
29．某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是（ ）。
A．同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B．同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C．同意延期开工报告中的要求
D．不同意延期开工报告的要求
30．按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A．提供监理单位施工现场办公房屋
B．提供夜间施工使用的照明设施
C．提供施工现场的工程地质资料
D．提供工程进度计划
31．对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（ ）。
A．应由承包人自行复制，复制费用自行承担
B．应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
C．应由发包人复制，复制费用由发包人承担
D．应由发包人复制，复制费用由承包人承担
32．按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（ ）。
A．应当由发包人保管并承担保管费用
B．应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C．应当由承包人保管并承担保管费用
D．应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担
33．某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。
A．检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B．检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C．检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D．检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
34．施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。
A．发包人承担，批准顺延工期
B．发包人承担，不批准顺延工期
C．承包人承担，可以顺延工期
D．承包人承担，工期不可顺延