建设工程合同管理教材下载

小草范文网  发布于:2016-10-07  分类: 建设工程合同 手机版

篇一:建设工程合同管理

建设工程合同管理

工程管理1004班 赵宁 100110418

【摘要】 建设工程施工合同是建设工程的主要合同,是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。在市场经济条件下,建设市场主体之间的权利义务关系主要是通过合同确立的,而且合同管理贯穿于工程实施的全过程和工程实施的各个方面,作为其他工作的指南,对整个项目的实施起到总控制和总保证的作用。建设工程合同管理对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

【关键字】 建设工程,合同,管理

【正文】

一、建设工程合同相关概念及目标

建设工程合同是指工程的承包人根据发包人的要求,依据勘察、设计的有关要求,进行施工、安装的合同。合理、规范的工程合同,有利于分摊承、发包双方的责任风险,有利于市场经济的有序、平等竞争。

工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。

合同管理是为项目总目标和企业总目标服务的,保证项目总目标和企业总目标的实现。具体地说,合同管理目标包括:

(1)使整个工程项目在预定的成本(投资)、预定的工期范围内完成,达到预定的质量和功能要求,实现工程项目的三大目标。

(2)使项目的实施过程顺利,合同争执较少,合同各方面能互相协调,都能够圆满地履行合同责任。

(3)保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。

二、建设工程合同的签订

(1)合同谈判须由总经理或主管副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法

人委托人必须对本企业负责。

(2)签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况以及对方近年的信誉及工程业绩。签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。并在合同管理部门进行备案。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

(3)合同内容应注意的主要问题:部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

三、建设工程合同的审核和批准

(1)签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖公司管理制度合同的审查批准。合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订,合同审批权限如下:一般情况下合同由总经理授权主管副经理审批。标超过50 万元的,投资10 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同由总经理审批。

(2)合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经主管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性其包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;

文字表述是否确切无误。

(3)合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴

证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

四、建设工程合同管理的重要性及其意义

建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,

其重要性和意义表现在:

1) 社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

2) 现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

3) 强化合同管理,提高履约率。

4) 合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织。

五、加强建设工程合同管理的措施

1、把好合同签订关,合同签订审核规范化

企业签订工程合同时,最重要的要根据各工程的特点,应选择恰当的发包方式和价款调整条件(即工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法),因为不同的发包方式和价款调整条件,直接关系工程造价的控制效果。在合同正式签订前应进行严格的审查把关。其要点是:施工合同是否合法,业主的审批手续是否完备健全,合同是否需要公证和批准;合同是否完整无误,包括合同文件的完备和合同条款的完备;合同是否采取了示范文本,与其对照有无差异;合同双方责任和权益是否失衡,确定如何制约;合同实施会带来什么后果,完不成的法律责任是什么以及如何补救;双方合同的理解是否一致,发现歧

义及时沟通。

2、管理合同履行,合同实施交底制度

在施工项目合同管理中,合同交底更为重要,只有按合同施工才能在执行合同时不出或减少偏差。合同依法签订后,保证合同实施过程中的日常工作有序地进行,使工程建设项目处于受控状态,以保证合同目标的实现。建设单位首先要作合同交底,分解合同责任,按合同的有关条款做质量、进度、投资、安全等目标工作流程图,抓好各目标的事前、事中、事后控制,特别是事前控制。对签订的各项条款必须牢记,找合同履行中可能出现的薄弱环节,提前制定各种减少合同纠纷的预防措施。在工程进展中,通过检查发现合同执行过程中存在的问题,并根据法律、法规和合同的规定加以解决,以提高合同的履约率。

3、做好合同实施管理,加强合同变更管理,合同索赔研究程序化

在合同变更中,最频繁的是工程变更,它在工程索赔中所占的份额也最大。合同变更意味着索赔机会,所以必须加强合同变更管理。合同管理人员应记录、收集、整理所涉及到的各种文件,如图纸、会议纪要、技术说明、规范和业主的变更指令,并对变更部分的内容进行审查和分析。以作为工程变更调整费用、工程索赔的基本依据。

工程合同一经签订,确定了合同价款和结算方式之后,影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证,以及工程实施过程中的不确定因素,理解合同的每一个条款,作好处理合同纠纷的各种准备,特别是索赔与反索赔的研究在工程造价控制管理中是非常重要的。是合同管理的一个重要内容,是合同双方攻与守的关系,是矛与盾的关系。工程发承包的实践经验证明,没有一个承包商不要求索赔,即要求调增合同价款,因此,要搞好工程造价控制,就必须进行索赔与反索赔的研究。

4、重视合同签订后总结

合同管理的总结往往不为人所重视,其实合同总结是件很重要工作,它是对合同好坏、管理得失的评估,它可以为下一工程项目造价控制提供可借鉴的经验。对合同管理好的经验加以总结推广,对于不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正。如此才能取得进步的合同协议签订经验,以完备合同管理制度,减少企业损失及资源浪费。

总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

【参考文献】

[1] 中华人民共和国推荐标准.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006.北京:中国建筑工业出版社,2006

[2] 中华人民共和国推荐标准.《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005北京:中国建筑工业出版社,2005

[3] 苗青.浅谈建筑施工企业的合同管理[J].当代经济.2006,(11).

[4] 张宜松 《建设工程合同管理》 化学工业出版社 2010,(7)

篇二:建设工程合同管理

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。

(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号)

一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克()元向卖方付款。

A. 100B.110

C. 120D. 130

2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种()。

A.合法行为 B.违法行为

C.自然事件 D.社会事件

3.合同法律关系(),是参加合同法律关系,享有相

建设工程合同管理教材下载

应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体 B.客体

C.内容 D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位 D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是()。

A.法律关系主体 B.法律事实

C.法律关系客体 D.法律关系内容

6.在施工合同中,()是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的()天内递交正式的索赔报告。

A. 14 B. 28

C. 7 D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应()。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,则应由()。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中,()是最为常用的一种担保方式。

A.抵押 B.留置

C.保证 D.定金

12.工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告还必须经()签署意见。

A.总监理工程师 B.监理工程师

C.发包人代表 D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为()。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延

D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于()。

A.正常工作 B.附加工作

C.额外工作 D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是()。

A.一般说来,依法成立的合同,自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同,自条件成就时生效

D.附生效条件的合同,自条件成就时生效

16. FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中,项目经理是()授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师 D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商

()。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。

A.建设行政主管部门 B.质量监督机构

C.监理单位 D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于()原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力 B.承包方的设备损坏

C.设计变更 D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中,()是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿 B.合同解除

C.免除债务 D.债务抵消

23.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由()组织。

A.发包人 B.承包人

C.监理人 D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由()。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿,属于附加监理费用 D.委托人补偿,属于额外监理费用

25.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取()的措施。

A.将财产返还给对方 B.赔偿损失

C.继续履行 D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是()。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商

()。

A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为()。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金,发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是()。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)

1.下列哪些合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销()。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括()。

A.设计方案 B.规划许可文件

C.工程勘察资料 D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中,()属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是()。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用

B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括()。

A.综合索赔 B.单项索赔

C.工期索赔 D.合同内索赔

E.费用索赔

7.在下列行为中,()属于要约邀请。

篇三:《工程合同管理》

四川省自学考试工程造价管理专业课程《工程合同管理》的课程名称为《建筑工程合同(含

FIDIC条款)》,指定教材是《工程合同管理》,作者方 俊、胡向真,北京大学出版社2006.6 具体大纲:

课程名称:建设工程合同

课程代码:0963

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

《建设工程合同》是高等教育自学考试工程造价管理(本科)专业的一门专业课,是该专业的主干课程之一。本课程的学习对熟悉、掌握国际工程合同及其造价管理具有十分重要的意义。

本课程重点论述了国际工程承包合同中雇主、工程师、承包商等的责任与义务,工程的计量与计价,合同的变更与调整,合同价格与支付,合同的风险与保险,以及索赔、争端与仲裁等内容。通过学习可以使考生对上述内容有比较系统地认识,达到熟悉FIDIC施工合同条件的基本内容,为进行国际工程项目的造价管理打下良好基础。

本大纲是根据天津市高等教育自学考试工程造价管理(本科)专业培养目标编写的,立足于培养高素质人才,适应工程造价管理专业的培养要求。本大纲叙述的内容尽可能简明实用,便于自学考试。

二、课程目标与基本要求

本课程的目标和任务是使考生通过本课程的自学和辅导考试,进行有关FIDIC施工合同条件的基本知识与应用能力的考察和训练,并了解国际工程合同管理的现代进展,为以后的学习和工作打下坚实的基础。

课程基本要求如下:

1、掌握FIDIC施工合同条件的一般规定。

2、熟悉雇主、工程师、承包商及指定分包商的责任与义务。

3、掌握与工程工期、质量、计量与计价、变更与调整、合同价格与支付等有关条款的内容。

4、掌握竣工检验、雇主接收等条款的内容。

5、熟悉风险与责任、保险、不可抗力等内容。

6、掌握与索赔、争端与仲裁相关的内容。

三、与本专业其他课程的关系

本课程是工程造价管理(本科)专业的一门专业主干课,在合同管理与工程计量等学科领域起到承前启后和相互联系的作用,本课程学习对熟悉与掌握国际工程合同及其造价管理具有十分重要的意义。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 一般规定(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件的一般规定。

考核知识与考核目标

识记:1.2解释、1.3通信、交流、1.4法律和语言、1.7合同转让、1.12机密详情、1.13遵守法律、1.14共同和分立的义务。

理解:1.1定义、1.5文件的优先顺序、1.6合同协议书、1.8文件的提供与保管、1.9迟到的图纸与指示、1.10雇主使用承包商的文件、1.11承包商使用雇主的文件。

第二章 雇主(一般)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件中雇主的权利和义务。

二、考核知识与考核目标

识记:2.2许可、执照或批准、2.3雇主人员、2.4雇主的资金安排。

理解:2.1现场进入权。

应用:2.5雇主的索赔。

第三章 工程师(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件中工程师的权利和义务。

二、考核知识与考核目标

识记:3.2工程师的委托、3.5确定。

理解:3.1工程师的任务和权利、3.3工程师的指示、3.4工程师的替换。

第四章 承包商(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件中承包商的责任和义务。

二、考核知识与考核目标

识记:4.1承包商的一般义务、4.3承包商代表、4.4分包商、4.5分包合同的权益的转让、4.6合作、4.22现场保安。

理解:4.2履约担保、4.10现场数据、4.11中标合同金额的充分性、4.13道路通行权和设施、

4.14避免干扰、4.16货物运输、4.20雇主设备和免费供应的材料、4.23承包商的现场作业、

4.24化石。

应用:4.7放线、4.8安全程序、4.9质量保证、4.12不可预见的物质条件、4.17承包商设备、

4.18环境保护、4.19电、水和燃气、4.21进度报告。

第五章 指定的分包商(次重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉承包商对指定分包商承担得的责任和义务。

二、考核知识与考核目标

识记:5.1“指定分包商”的定义、5.2反对指定。

理解:5.3对指定分包商的付款、5.4付款证据。

第六章 员工(一般)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件中有关职员和劳工的雇用及其健康和安全方面的合同条款。

二、考核知识与考核目标

识记:6.1职员及劳工的雇用、6.2工资标准和劳动条件、6.3为雇主服务的人员、6.4劳动法、

6.5工作时间、6.6为员工提供设施。

理解:6.8承包商的监督、6.9承包商人员、6.10承包商的人员和设备。

应用:6.7健康和安全。

第七章 生产设备、材料和工艺(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件对生产设备、材料和施工工艺的基本要求。

二、考核知识与考核目标

识记:7.7对永久设备和材料的拥有权、7.8矿区使用费。

理解:7.1 实施方式、7.2 样本、7.6补救工作。

应用:7.3检查、7.4检验、7.5拒收。

第八章 开工、延误和暂停(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件对开工、延误与停工的有关规定。

二、考核知识与考核目标

识记:8.5由公共当局引起的延误、8.11持续的暂停、8.12复工。

理解:8.1工程的开工、8.2竣工时间、8.3进度计划、8.4竣工时间的延长、8.9暂停引起的后果、8.10暂停时对永久设备和材料的支付。

应用:8.6进展速度、8.7误期损害赔偿费、8.8工程暂停。

第九章 竣工检验(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件竣工检验的机制。

二、考核知识与考核目标

识记:9.3重新检验。

理解:9.1承包商的义务、9.2延误的检验。

应用:9.4未能通过竣工检验。

第十章 雇主的接受(次重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件对工程移交和接受的要求。

二、考核知识与考核目标

识记:10.4地表需要恢复原状。

理解:10.1对工程和区段的接收、10.2对部分工程的接收、10.3对竣工检验的干扰第十一章 缺陷责任(次重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条中规定的承包商对缺陷承担的责任以及需要在缺陷通知期内完成的各项任务。

二、考核知识与考核目标

识记:11.1完成扫尾工作和修补缺陷、11.7进入权、11.10未履行的义务、11.11现场的清理。

理解:11.6进一步的检验、11.8承包商的检查、11.5清除有缺陷的部分工程。

应用:11.2修补缺陷的费用、11.3缺陷通知期的延长、11.4未能补救缺陷、11.9履约证书。 第十二章 计量与计价(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件有关计量与计价的要求。

二、考核知识与考核目标

识记:12.4省略。

理解:12.1需测量的工程、12.2测量方法

应用:12.3估价。

第十三章 变更和调整(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件中有关工程的变更与合同价格调整方面的内容。

二、考核知识与考核目标

识记:13.1有权变更、13.2价值工程、13.4以适用的货币支付。

理解:13.6计日工、13.7法规变化引起的调整、13.5暂定金额、13.8费用变化引起的调整。

应用:13.3变更程序。

第十四章 合同价格与付款(重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件有关合同价格与付款的的要求。

二、考核知识与考核目标

识记:14.4支付表、14.8延误的支付、14.3期中支付证书的申请、14.6期中支付证书的颁发。 理解:14.1合同价格、14.2预付款、14.5用于永久工程的永久设备和材料、14.7支付、14.15支付的货币 。

应用:14.9保留金的支付、14.10竣工报表、14.11申请最终支付证书、14.12结清单、14.13最终支付证书的颁发、14.14雇主责任的终止

第十五章雇主提出终止(次重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件有关雇主终止合同的权利。

二、考核知识与考核目标

识记:15.1通知改正、15.4终止后的支付。

理解:15.2雇主提出终止、15.3终止日期时的估价、15.5 雇主终止合同的权利 。 第十六章承包商提出的暂停和终止(次重点)

一、学习目的与要求

通过本章的学习,熟悉FIDIC施工合同条件有关承包商暂停和终止合同的权利。

二、考核知识与考核目标

本文已影响