篇一：建设工程合同管理考试模拟试题1
建筑工程合同管理自学考试模拟试题1
一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）
1．企业法人是指[ ]
A．企业的总经理 B．企业的董事长
C．企业D．企业的法定代表人
2．对可撤销合同，撤销权人行使撤销权[]
A．必须在合同正式签订之日起的1年内
B．必须在知道或应当知道撤销事由之日起1年内
C．必须在合同正式签订之日起的2年内
D．必须在知道或应当知道撤销事由之日起2年内
3．甲为债权人，乙为甲的债务人，丙为乙的债务人，由于乙既不归还甲债务，也不向丙主张自己的债权，则甲可向人民法院请求以自己的名义代替乙向丙主张债权，[]
A．是两个债权债务关系，不允许这样做
B．作为甲只能向人民法院起诉主张自己的权利
C．可以这样做
D．不需向人民法院请求，只要经乙同意，甲可直接向丙追讨债务
4．由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任[ ]
A．由承包商承担 B．由业主承担
C．双方协商解决 D．各承担一半的损失
5．施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后一段时间，又发现由承包人原因引起的质量问题，发生了返工费用和工期延误，[]
A．费用由承包商承担，工期不予顺延 B．费用由业主承担，工期不予顺延
C．费用由业主承担，工期顺延 D．费用由承包商承担，工期顺延
6．工程师已对隐蔽部分进行了检验并认定合格，签字后承包商进行了隐蔽，后工程师提出要对已隐蔽部分剥离进行重新检验，经检验质量不合格，则[ ]
A．发包人承担全部费用B．承包商承担全部费用
C．工程师承担全部费用D．发包人和工程师共同承担全部费用
7．由承包人采购的材料，承包人使用代用材料时，应经工程师同意，由此增加的合同价款，处理方法是[ ]
A．由发包人承担B．由承包人承担
C．双方以书面形式议定D．合同价款不予调整
8．一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度[ ]
A．不得超过合同总额的10%B．不得超过合同总额的30%
C．不得超过当年工程工作量的10% D．不得超过当年工程工作量的30%
9．施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并[]
A．在4h内以书面形式通知工程师
B．在4h内以书面形式通知工程师当地文物管理部门
C．在24h内以书面形式通知工程师
D．在24h内以书面形式通知工程师
10．承包人收到竣工结算价款后多少天内，应将竣工工程交付给发包人？
[]
A．7天 B．14天C．21天D．28天
11．被工程师要求暂停施工的工程，要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师收到后48小时未答复，[]
A．承包人可自行复工B．承包人需再等48小时后自行复工
C．承包人应再提出复工要求D．承包人可提出工期索赔
12．发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起[]
A．发包人承担工程保管及一切意外责任 B．承包人可将工程依法拍卖
C．承包人可请求法院依法将工程拍卖 D．发包人承担工程保管责任但不承担意外责任
13．因供电紧张，施工现场被停电2天，承包商又未在现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失[]
A．由承包商自己承担B．由发包人承担
C．双方协商解决 D．双方各承担一半
14．基准日期是指[]
A．投标截止日期B．合同正式生效日期
C．投标截止日期前28天 D．合同正式生效前28天
15．施工过程中，索赔事件发生多少天内，必须向工程师发出索赔通知？[ ]
A．7天 B．14天 C．21天 D．28天
二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）
16．合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素组成？[]
A．通用条款 B．专用条款C．主体 D．内容E．客体
17．合同法的基本原则是[ ]
A．合同自愿原则 B．公平、公正原则 C．诚实信用原则
D．合法原则 E．鼓励交易原则
18．关于合同转让，以下说法正确的是[]
A．合同一方可将权利转让给第三人
B．合同一方不得将义务转让给第三人
C．合同一方不能将权利转让给第三人
D．合同一方可将权利和义务同时转让第三人
E．合同一方不得将权利义务同时转让给第三人
19．以下关于工程分包，正确的是[ ]
A．禁止承包单位将所承包工程的全部进行转包
B．总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位
C．总承包合同中未约定分包，即使后来建设单位认可，也不得进行分包
D．建筑工程的主体结构施工必须由总承包单位自行完成
E．分包单位可按合同约定将其承包工程的一部分再次分包
20．施工中由于地下发现施工单位在正常情况下不能预见的障碍物，造成工期和费用的增加，施工单位可索赔的内容有[ ]
A．工期 B．费用 C．利润
D．仅发生费用中的直接费 E．仅发生费用中的管理费
三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
21．单务合同
22．要约
23．固定价格合
24．保留金
25．预付款担保
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
26．合同具有哪些法律特征？
27．合同债权具有哪些特征？
28．可撤销合同有哪些法律特征表现？
29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？
30．合同信息系统管理具有哪些特点？
五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）
31．某工程在某次支付工程进度款额为500万元，合同规定可按FIDIC通用条款的调价公式进行调价，管理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可
5000元，机械500元；调价的基本费用参照价格为人工20元，材料4000元，机械500元，试确定支付价款的综合调整系数，并计算本次应支付的金额。
32．某工程工期网络如图示
假设由于发包人原因B工作延误5天，F工作延误6天，承包商提出工期索赔共11天，费用索赔每天1000元，共11000元。工程师接到索赔报告后应如何处置？
33．某工程合同总价800万元，其中包括利润5%，公司管理费80万元，现场管理费150万元，由于设计变更，新增工程直接费50万元，合同约定利润不索赔，但管理费可调整，试计算管理费应调整增加多少？
工程合同管理模拟试题1 答案
一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）
1C 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8D 9A 10B 11A 12A 13B 14C 15D
二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）
16CDE 17ACDE 18ACD 19ABD 20ABC
三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
21．单务合同（P2）
22．要约（P11）
23．固定价格合同（P33）
24．保留金（P106）
25．预付款担保（P204）
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
26．合同具有哪些法律特征？（P1）
27．合同债权具有哪些特征？（P16）
28．可撤销合同有哪些法律特征表现？（P22）
29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？（P57）
30．合同信息系统管理具有哪些特点？（P241）
五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）
31．解：
Pn?a?b?LnMnE?c??d?n?? L0M0E0
Pn?0.12?0.2??0.6??0.08?204000500
=1.45
本次应付金额=500×1.45=725万元
32．解
找出关键线路，确定工期
[9，④] B和F工作均不在关键线路上，延期后，新的计划如下：
[14，④] [11，②] 新的计划比原计划延长了24-20=4天
工程师应批准延长工期4天，费用4000元。
33．解
因包括利润为800万，设未包括利润的金额为X X+X×5%=800
X（1+5%）=800
20，⑧] ，⑧]
篇二：建设工程合同管理模拟试题
《建设工程合同管理》模拟试题
一、单项选择题（共50题，每小题1分。每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填放在括号内）
1．某土建工程，合同规定结算款为150万元，合同原始报价日期为1995年3月。工程于1996年5月建成交付使用。则工程实际结算款为（工程人工费、材料构成比例及有关造价指数（ ）万元。
A．106．4
B．143．6
C．127．2
D．159．6
2．设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是（ ）。
A．对承包人施工方案的进一步完善
B．对承包人合理化建议的阐述
C．对发包人要求的响应
D．对发包人招标文件的补充
3．中标通知书（ ）具有法律效力
A．对招标人和中标人均
B．只对招标人
C．只对投标人
D．对招标人和中标人均不
4．设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应（ ）。
A．没收全部定金补偿损失
B．要求发包人支付双倍的定金
C．要求发包人补偿实际发生的损失
D．要求发包人付给合同约定设计费用的50%
5．设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进
行阶段支付时，委托方（ ）。
A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回
C．每次阶段支付时均不许扣减定金
D．每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费
6．担保方式中的保证是（ ）订立保证合同。
A．债权人和债务人
B．保证人和债权人
C．保证人和债务人
D．合同当事人
7．施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则（ ）
A．承包人应当提供所需要的器材和必要条件
B．承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用
C．发包人应当承担全部试运行费用
D．发包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用
8．合同规定由承包方包工包料，由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏，由（ ）承担。
A．发包方
B．双方共同
C．承包方
D．双方均不
9．承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（ ）为被保险人。
A．业主
B．承包商
C．工程师
D．业主和承包商
10．按照FIDIC《施工合同条件》规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A．颁发工程接收证书
C．签发最终支付证书
B．颁发履约证书
D．承包商提交结清单
11．承包商按照监理工程师的指标对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ ）。
A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包方承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
12．业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时，其合同主体关系是（ ）。
A．业主与指定分包商
B．工程师与指定分包商
C．承包商与分包商
D．业主和工程师共同与分包商
13．施工合同承包人违约解除合同后,下例做法错误的是（ ）。
A．发包人有权委托其他承包人施工
B．发包人因继续施工需要，有权扣留承包人在现场的设备
C．发包人有权扣留承包人在现场的设备，但应当减免承包人承担的违约责任
D．发包人应暂停对承包人的一切付款
14．工程标底是工程项目的（ ）。
A．中标合同价格
B．招标预算价格
C．施工结算价格
D．工程概算总价格
15．招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）。
A．参与竞争的投标人
B．招标单位的董事会
C．上级行政主管部门
D．省、市政府部门提供的专家名册
16．当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ ）为准。
A．招标文件中的规定
B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上口头解答
D．发给每个投标人的交底会会议记录
17．材料采购合同执行过程中发现交货地点没有明确约定，如果需要运输，则（ ）。
A．采购人应当在供货商供货地点提货
B．采购人应当在工地接货
C．供货商将材料交给第一承运人
D．供货商将材料交到工地
18．施工合同文本规定，承包方有权（ ）。
A．分包所承包的部分工程
B．分包和转让所承包的工程
C．经业主同意分包和转包所承担的工程
D．经业主同意分包所承担的部分工程
19．因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（ ）承担。
A．发包方
B．承包方
C．发包方和承包方协商
D．发包商和承包方共同
20．初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由（ ）承担。
A．业主
B．设计人
C．监理人
D．主管部门指定
21．英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当（ ）。
A．立即向对方发出早期预警
B．事后再进行索赔
C．要求对方
D．自己承担损失
22．设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（ ）承担。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工单位
D．协商确定单位
23．已竣工工程交付使用之前应由（ ）负责成品保护工作。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．协商确定单位
24．施工期到（ ）为止。
A．承包方递送竣工验收报告日期
B．工程接收证书签收日
C．竣工验收合格日期
D．工程接收证书中写明的实际竣工日期
25．当委托方因故要求中途中止设计时，（ ）。
A．已付的设计费不退
B．已付的设计费退回
C．已付的设计费不退，并还应按实际所耗工时结清
D．已付设计费退回，另作适当补偿
26．工程项目中使用的任何工程设备必须得到（ ）的书面许可后方可运至现场。
A．业主
B．承包方
C．监理工程师
D．设备供应商
27．评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ ）。
A．变更投标工期
B．变更投标报价
C．投标书中含有的技术细节
D．中标通知书的主要内容
28．承包商签订合同后，将合同的一部分包给第三方时，（ ）。
A．应征得业主同意
B．可自行决定
C．自行决定后通知业主
D．自行决定后通知监理工程师
29．FIDIC《施工合同条件》内规定的保留金属于（ ）
A．合同计价方式
B．业主的风险费用
C．制约承包商履约的措施
D．工程师可以自主使用的费用
30．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（ ）以上的，必须招标。
A．1000万元
B．100万元
C．500万元
D．200万元
31．FIDIC《施工合同条件》规定变更范畴中我国没有包括的内容是（ ）
A．改变合同中任何一项目工作的质量
B．改变合同中任何一项目工作的施工时间
C．改变合同中任何一项目工作内容数量
D．改变合同工程的基线、标高
32．投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ ）。
A．全部损失
B．规定为除外责任内的损失
C．在承保责任范围内的全部损失
D．规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
33．采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（ ）等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A．勘察、设计、施工、监理
B．设计、施工、材料和设备采购
C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购
D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理
34．《施工合同标准文本》由（ ）三部分组成。
A．合同附件格式、合同条款和工程图纸
篇三：工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）
本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.合同关系的主体是指 【 】
A．物 B．债权人的权利和债务人的义务
C．行为D．债权人和债务人
2．不属于要约应具备条件的是 【 】
A．要约是由特定人作出的意思表示 B．要约必须向第三人发出
C．要约的内容必须具体确定 D．要约必须具有缔约的目的
3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限 届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是 【 】
A．先履行抗辩权 B．后履行抗辩权
c．同时履行抗辩权 D．不安抗辩权
4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于 【 】
A．可撤销合同B．可变更合同
c．效力待定合同 D．无效合同
5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 【 】
A．验收后由发包人负责 B．验收前由发包人负责
C．验收后由工程师负责 D．验收前由工程师负责
6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要 求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 【 】
A．费用由发包人承担，工期给予顺延 B．费用由承包人承担，工期不予顺延
C．费用由发包人承担，工期不予顺延 D．费用由承包人承担，工期给予顺延
7．施工合同所采用的计价方式应在 【 】
A．协议书中约定 B．通用条款中约定
c．附件中约定 D．专用条款中约定
8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【 】
A．工程总投资超过预期金额
B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛 盾时，具有第一优先解释顺序的文件是 【 】
A．合同专用条款 B．投标书
c．协议书 D．合同标准条款
10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计， 承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是 【 】
A．新红皮书 B．新黄皮书
c．银皮书 D．绿皮书
11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是 【
C 】
A．设计变更 B．施工措施变更
c．条件变更 D．计划变更
12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是 【 】
A．计划变更 B．重大变更
C．重要变更 D．一般变更
13 7我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是 【 】
A．招标担保 B．履约担保
c．预付款担保 D．完工担保
14．建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过 【 】
A．和解解决争议 B．调解解决争议
c．诉讼解决争议 D．仲裁解决争议
15．仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时 【 】
A．仲裁委员会可以强制执行
B．另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C．另一方当事人可以向法院提起诉讼
D．另一方当事人可以向法院申请强制执行
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
16．在合同的不同分类中，建设工程合同属于 【 】
A．双务合同 B．单务合同 C．有偿合同
D．无偿合同 E．有名合同
17· 当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务
人的这类行为包括 【 】
A．放弃对其他人的到期债权 B．怠于行使其到期债权
C．无偿转让财产 D．以明显不合理的低价转让财产
E．未按约定投保工程险
18．施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是 【 】
A．合同协议书 B．工程量清单 C．工程投标书
D．施工监理日志 E．工程恰商纪要
19．因监理单位责任给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是
A．按工程实际受到的损害计算
B．按委托人认为所受到的损害计算
C．按实际损害计算一定比例的赔偿金
D．监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E．监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
20．FlDlC合同条件的应用通常有【 】
A. 无条件使用 B．合同管理中对比分析使用
C．部分选择使用 D．在合同谈判中使用
E．国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4份，共20分)
21．要式合同
22．合同保全
23．工程转包
24．缺陷通知期
25．风陷管理 】 【
四、简答题(本大题共5小题，每小题5份，共25分)
26．简述合同生效要件的概念和内容。
27．简述承包人承担违约责任的方式。
28．简述FlDIC施工合同条件中风险责任划分的原则。
29．简述和解和调解应遵守的原则。
30．试述建设工程合同信息管理的特点。
五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题8分，第 32小题7分，第33’小题15
分，共30分)
31．某工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8600m。，工期
为20天。商时合同约定工程量增加15％以内为施工方应承担的工期风险。施工中因出现了较深的软弱下卧层，至使土方工程量增加了l0200m3，试求施工方可索赔的工期为多少天？
32．某工程合同价为400万元，合同约定采用调价公式进行动态结算，其中固定部分占比例
0．20，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比例为：0．15、0．35、0．3，结算时价格指数分别增长了20％、25％、l5％，则该工程实际结算款额为多少万元?
33．某建设工程业主与承包商按照FIDIC施工合同条件签定了施工合同，合同工期为38天。
承包商按时提交了施工方案和施工网络图(如图所示)，并得到工程师的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件l：A工作施工中，发现局部有软弱下卧层，按工程师指示承包商配合地质复查，配合用工为10个工作日。地质复查后，根据经工程师批准的地基处理方案，增加直接费4万元，作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在B工作施工时，因原设计尺寸不当，工程师要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费l．2万元，机械台班费3000元，作业时间拖延2天。
事件3：在C工作施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在E工作基本结束时，工程师对工程质量有疑义，要求乙方进行剥露检查。 检查结果为：某部位的偏差超出了规范允许范围，承包商根据工程师的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。该项剥露、返工及覆盖作业用工20个工日，材料费为l000元。该项工作作业时间延长2天。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
(1)在上述事件中，承包商可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿?说明理由。
(2)假定经双方协商一致，人工费标准为30元／工日，窝工人工费补偿标准按每工日l8元计；保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算承包商可提出的费用索赔额。
建筑工程合同(含FIDIC)条款
（二）
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20 分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括 【 C 】
A．主体 B．客体
c．时间 D．内容
2．合同关系的内容是指 【 B 】
A．物 B．债权人的权利和债务人的义务