篇一：建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理 考核题
1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）
一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D)元向卖方付款。
A. 100B.110
C. 120D. 130
2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为 B.违法行为
C.自然事件 D.社会事件
3.合同法律关系(A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体 B.客体
C.内容 D.事实
4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业
C.建设单位 D.具体施工人员
5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体 B.法律事实
C.法律关系客体 D.法律关系内容
6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.工程施工期内对施工现场的照管负责
7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A. 14 B. 28
C. 7 D.56
8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C )。
A.追加合同价款但工期不予顺延
B.由承包人承担费用和工期的损失
C.追加合同价款并相应顺延合同工期
D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用
9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。
A.发包人承担损失责任
B.保管员负责赔偿损失
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人和承包人各承担损失的50%
10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。
A.抵押 B.留置
C.保证 D.定金
12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。
A.总监理工程师 B.监理工程师
C.发包人代表 D.质量监督机构负责人
13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。
A.正常工作 B.附加工作
C.额外工作 D.意外工作
15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。
A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效
B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
C.附解除条件的合同，自条件成就时生效
D.附生效条件的合同，自条件成就时生效
16. FIDIC施工合同条件规定，用从( B )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人
C.总监理工程师 D.发包人代表
18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定
19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( D )撤销。
A.建设行政主管部门 B.质量监督机构
C.监理单位 D.仲裁委员会
21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力 B.承包方的设备损坏
C.设计变更 D.工程量变化
22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。
A.债务清偿 B.合同解除
C.免除债务 D.债务抵消
23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。
A.发包人 B.承包人
C.监理人 D.设计人
24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。
A.监理单位承担B.承包商承担
C.委托人补偿，属于附加监理费用 D.委托人补偿，属于额外监理费用
25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( C )的措施。
A.将财产返还给对方 B.赔偿损失
C.继续履行 D.追缴财产
26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。
A.在合同协议书内应明确注明开工日期
B.在合同协议书内应明确注明竣工日期
C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数
D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数
27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作
B.负责建设工程外部协调工作
C.按合同约定派驻人员
D.不得泄露申明的秘密
28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。
A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定
29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。
A.设计人没收发包人支付的定金
B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费
C.发包人应支付合同价50% 的设计费
D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费
30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( C )。
A.合同专用条款B.投标书
C.协议书D.合同通用条款
二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上
1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD)。
A.因重大误解而订立的合同
B.显失公平的合同
C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
E.以合法形式掩盖非法目的的合同
2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。
A.设计方案 B.规划许可文件
C.工程勘察资料 D.限额设计要求
E.高于设计规范要求的标准
4.在施工合同中，( ABE )属于发包人应当完成的工作。
A.使施工现场具备施工条件
B.提供施工场地的工程地质资料
C.提供工程进度计划
D.向工程师提供在施工现场办公的设施
E.开通施工场地与城乡公共道路的通道
5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。
A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用
B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任
C.竣工验收是指整体工程的竣工验收
D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案
E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
6.索赔按目的划分包括(CE)。
A.综合索赔 B.单项索赔
C.工期索赔 D.合同内索赔
篇二：建设工程合同与合同管理答案及答案分析
1Z206000 建设工程合同与合同管理 字体： 大 中 小
打印全部打印客观题打印主观题
本试卷在答题过程中可能要用到“公式编辑器”，请 点击此处安装插件！
一、单项选择题
1、客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括（ ）。
A、有招标所需的设计图纸及技术资料
B、有相应资金或资金来源已经落实
C、招标范围等应当履行核准手续的，已经核准
D、投标人已经依法成立
【正确答案】 D
【答案解析】
本题考查的是施工招标的内容。选项D应该是招标人已经依法成立。参见教材P269。
【该题针对“招标投标项目的确定和招标方式的确定”知识点进行考核】
2、邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是（ ）。
A、公开招标
B、直接发包
C、邀请招标
D、有限竞争招标
【正确答案】 A
【答案解析】
本题考查的是招标方式的确定。公开招标已成无线竞争性招标，招标人在公共媒体上发布招标公告，提出招标项目和要求，符合条件的一切法人或者组织都可以参见投标竞争，都有同等竞争的机会。参见教材P270。
【该题针对“招标投标项目的确定和招标方式的确定”知识点进行考核】
3、下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（ ）。
A、工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级
B、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）1亿元以下的工程招标代理业务
C、招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜
D、工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务
正确答案】 A
【答案解析】
本题考查的是自行招标与委托招标。工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。参见教材P270。
【该题针对“自行招标与委托招标和招标信息的发布与修正”知识点进行考核】
4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）前发出。
A、15日
B、15个工作日
C、5日
D、5个工作日
【正确答案】 A
【答案解析】
本题考查的是招标信息的发布与修正。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。参见教材P271。
【该题针对“自行招标与委托招标和招标信息的发布与修正”知识点进行考核】
5、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，出售资格预审文件的前一项工作是（ ）。
A、编制资格预审文件
B、发布资格预审公告
C、对资格预审文件答疑
D、澄清资格预审文件
【正确答案】 B
【答案解析】
本题考查的是资格预审。资格预审的程序：（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）对资格预审文件答疑；（5）报送资格预审文件；（6）澄清资格预审文件；（7）评审资格预审文件。参见教材P272。
【该题针对“标前会议和评标”知识点进行考核】
6、投标人在投标过程中，应注意将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价中，下列
不可将其列入永久性工程之外的项目报价中的是（ ）。
A、对旧有建筑物和设施的拆除费用
B、工程照片和会议费用
C、工程师现场办公室各项开支
D、附属设施费用
【正确答案】 D
【答案解析】
本题考查的是施工投标的内容。将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价有：对旧有建筑物和设施的拆除，工程师的现场办公室及其各项开支、模型、广告、工程照片和会议费用等。参见教材P274。
【该题针对“施工投标的内容”知识点进行考核】
7、工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（ ）主持制定。
A、分管生产的副总经理
B、分管投标的副总经理
C、技术负责人
D、拟派项目经理
【正确答案】 C
【答案解析】
本题考查的是施工投标的内容。工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的技术负责人主持制定，主要考虑施工方法、主要施工机具的配置等。参见教材P275。
【该题针对“施工投标的内容”知识点进行考核】
8、建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止时间之前，关于投标文件处理的说法，正确的是（ ）。
A、投标人可以替换已提交的投标文件
B、投标人可以补充或修改已提交的投标文件
C、投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收
D、投标文件在该期间送达的，也应视为有效
【正确答案】 C
【答案解析】
本题考查的是施工投标的内容。投标人在投标截止日之前所提交的是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。参见教材P276。
【该题针对“施工投标的内容”知识点进行考核】
9、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（ ）。
A、发布招标公告
B、订立承包合同
C、提交投标文件
D、发出中标通知书
【正确答案】 C
【答案解析】
本题考查的是合同的谈判与签约。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。参见教材P277。
【该题针对“合同的谈判与签约”知识点进行考核】
10、投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（ ）。
A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、合同生效
【正确答案】 A
【答案解析】
本题考查的是合同的谈判与签约。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。参见教材P277。
【该题针对“合同的谈判与签约”知识点进行考核】
11、在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（ ）约定风险分担方式。
A、确定合同价格条款
B、调整工程范围
C、确定合同款支付方式
D、确定价格调整条款
【正确答案】 D
【答案解析】
本题考查的是合同的谈判与签约。对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。参见教材P277。
【该题针对“合同的谈判与签约”知识点进行考核】
12、下列不属于建设工程合同的是（ ）。
A、设计合同
B、勘察合同
C、咨询合同
D、施工承包合同
【正确答案】 C
【答案解析】
本题考查的是施工承包合同的内容。根据合同法规定，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同；工程监理合同、咨询合同属于委托合同。参见教材P279。
【该题针对“施工承包合同的内容”知识点进行考核】
13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（ ）。
A、通用合同条款
B、投标函及其附录（如果有）
C、技术标准和要求
D、中标通知书（如果有）
篇三：《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案
一、判断题
1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(B )
A、是B、否
2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(B )
A、是B、否
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)
A、是B、否
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B )
A、是B、否
5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )
A、是B、否
6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
(A )
A、是B、否
7、转让是属于合同主体的变更。( A)
A、是B、否
8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A )来源：学易网
A、是
B、否
9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( B)
A、是B、否
10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A )
A、是
B、否
11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)
A、是B、否
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。(A )
A、是B、否
13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )
A、是B、否
14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(B )
A、是B、否
15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A )
A、是B、否
16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人(A )
A、是B、否
17、招标是要约，投标是承诺。(B)
A、是B、否
18、转让是属于合同主体的变更。( A)
A、是B、否
19、代理不合法的合同属于无效合同。( B)
A、是B、否
20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告(B )
A、是B、否
二、单项选择题
1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C)。
A、避免风险
B、克服风险
C、转移风险
D、控制风险
2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(D )的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A、合同中有规定
B、由于不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全来源：学易网
D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致
3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ B）。
A、承包人办理申报手续，发包人承担费用
B、承包人办理申报手续，承包人承担费用
C、发包人办理申报手续，承包人承担费用
D、发包人办理申报手续，发包人承担费用
4、不属于委托监理合同监理人义务的是( A)。
A、工程建设外部协调工作
B、按合同约定派驻监理人员
C、不泄露委托人申明的秘密
D、运用合理技能认真勤奋地工作
5、工程师有权处理的索赔是承包商(A )。
A、依据合同条款提出的索赔
B、依据法律法规提出的索赔
C、提出的道义索赔
D、提出的缺少证据索赔
6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( B)。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验判定是否竣工
D、经竣工试验后判定是否合格
7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人(A )。
A、继续后续工作的施工
B、向发包人请示复工
C、向工程师再次请示复工
D、向发包人发出解除合同通知
8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( B)。
A、通知对方并与他协商
B、提交监理工程师请他作出决定
C、自己提交仲裁
D、直截提请诉讼
9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从(C )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（D ）关系。
A、债权与债务
B、代理与被代理
C、法人与自然人
D、权利与义务
11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C ）对修改后的设计文件负责。
A、发包人
B、原设计人
C、修改单位
D、承包人
12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应(D )。
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（D）。
A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C )为准。
A、现场考察时招标人口头解释
B、招标文件规定
C、书面回函解答
D、仲裁机构裁定
15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在(B )履行。
A、支付货币一方所在地
B、接受货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币使用地
16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件(C )。
A、承包商承担部分责任
B、业主可要求承包商承担全部责任
C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D、应由指定分包商承担全部责任
17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( B)之后，退还承包商合同约定的全部保留金。
A、签发工程移交证书
B、签发解除缺陷责任证书
C、签发分部工程移交证书
D、退还履约保函
18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（D）。
A、有权要求赔偿
B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿
C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D、无权要求赔偿
19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( D)确定。
A、补充协议来源：学易网
B、合同有关条款
C、交易习惯
D、在不动产所在地履行
20、必须以第三方财产提供担保的方式是(A )担保。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、定金
21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指(C )的日期。
A、提交履约保函的日期
B、递交投标书截止的日期
C、递交投标书截止日前28天的日期
D、签署协议书的日期
22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( C)。
A、立即发出解除合同通知
B、立即停工并发出通知要求支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ B）。
A、不退定金
B、按设计费一半支付
C、按全部设计费支付
D、不支付设计费
24、施工合同的履约保函有效期自(C )止。
A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时
B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日
C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日
D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日
25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是(C)。
A、违约方抵押的财产
B、违约方合同外的财产
C、违约方合同内的财产
D、违约方所拥有的财产
26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C )。
A、定金来源：学易网
B、留置
C、抵押
D、质押
27、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指(D )。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
28、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括(D )。
A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误
B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失
C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
D、监理人的过失导致合同终止来源：学易网
29、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"212程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为(C )。
A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
30、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商(C )。
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知
D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告
31、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同(C )。
A、自然终止
B、归于无效
C、仍然有效
D、可以撤销
32、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于(D )。
A、业主合同内的暂列金
B、承包商应交付的定金
C、业主应交付的定金
D、承包商应得的工程款
33、业主与承包商的关系是(C )。
A、购销合同关系
B、经济委托关系
C、法律上的平等关系
D、委托与被委托的关系
34、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是(C )。
A、委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金
B、暂停执行监理业务超过3个月
C、委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
D、委托人未能为监理人提供必需的工程资料
35、世行贷款公路项目主要采用( A)。
A、单价合同
B、总价合同
C、成本加酬金合同
D、设计施工总承包合同
36、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( C)。
A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
37、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权(D )。
A、撤回合同
B、撤销合同
C、解除合同
D、中止履行义务
38、施工合同文本规定，承包人有权(D )。
A、自主决定分包所承包的部分工程
B、自主决定分包和转让所承担的工程
C、经发包人同意转包所承担的工程
D、经发包人同意分包所承担的部分工程
39、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B )。
A、法律关系主体