篇一：政府采购合同通用条款(范本)
政府采购合同
政府采购合同编号：湘财采计[2010] 3954 省直政府采购编号：HNSZZFCG—2010— P019
买方： 湖南省工商行政管理局 卖方： 湖南网威科技有限公司
经湖南省省直机关政府采购中心政府采购，买卖双方通过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。
一、货物、工程或服务类内容（以下栏内容为参考，根据项目实际情况延伸扩展增加）
二、付款
1、付款单位： 湖南省工商行政管理局2、付款方式： 国库集中支付 （国库、单位、采购专户） 三、交货
1、交货时间： 合同签订后3个月内
2、交货地点： 湖南省长沙市芙蓉南路二段118号省工商局机关 四、货物、工程或服务类标准
1、卖方提供的 必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。
2、卖方在质保期必须按照投标承诺执行。
3、卖方所交付的 （附属或格式、备件）应按照所附使用说明书及清单执行
五、验收及提出异议期限
1、 完毕后 个工作日内，买方进行验收，验收合格后并随合同一起提交验收单一份交湖南省直直机关政府采购中心备案。
2、买方在验收中，如果发现有与合同约定不符的，应在 个工作日内向卖方提出书面异议，并同时将该书面异议送湖南省省直机关政府采购中心。
3、卖方在接到买方书面异议后，应在个工作日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。卖方处理完后个工作日内，应将情况以书面形式告知湖南省省直机关政府采购中心。
六、货物、工程或服务类交付与售后服务
1、卖方在交付 后 天应负责 项目最终完成所有工作程序，如有需要，卖方必须对买方 人进行培训，培训费用由卖方承担。
2、 的质保期内，应在按投标承诺小时内上门服务。
七、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
八、违约责任
1、卖方延期交付 的，应当承担违约责任。卖方延期交付 不超过 天的，应向买方偿付延期交付 金额 的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。
卖方延期交付 超过 天的，买方有权解除合同，买方不解除合同的，卖方向买方支付延期交付金额 的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。
2、卖方所提供的 不符合合同约定的（假一罚十），买方有权拒收，而卖方应按本合同第五条第3点及时处理，并承担买方因此所受的损失费用。
3、卖方应按本合同第六条第2点承诺履行售后服务，否则，卖方应向买方支付该项的违约金。
4、买方验收合格后 天内按合同付款，每延期一天按合同总额的缴纳滞纳金，最多不超过合同总额的 。
5、买方未按合同约定验收并签发验收单的，由买方支付延期验收货款 的违约金。
6、在质保期内，由于卖方的原因造成直接经济损失由卖方负责赔偿。由于买方操作人员失误所造成的直接经济损失由买方负责。
九、合同纠纷解决方式
合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，按下列第种方式解决：
1、提交长沙仲裁委员会仲裁。 2、依法向买方当地人民法院起诉。 十、其他
1、合同未尽事宜，须经双方协商做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
2、下列文件属合同的依据：投标文件、承诺。 3、下列文件属合同的格式：补充规定、补充合同。 4、本合同经双方签字盖章生效。
5、未经买方书面同意，卖方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
6、本合同共计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
7、本合同一式 6份，湖南省政府采购管理办公室 3 份，买方、卖方各1 份，湖南省省直机关政府采购中心1份。
买方（签章）： 卖方（签章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 单位地址： 单位地址： 签订日期： 开户银行： 签订地点： 户名： 账号： 邮编： 签订日期: 签订地点：
（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）
篇二：政府采购合同
第四部分 合同文本
政府采购合同
合同编号：
合同内容：
甲 方：
乙 方：
签署日期： 年月日
*******************（以下简称甲方）*******************施工项目由 *******************以*******************号竞争性谈判文件在国内以竞争性谈判的方式进行采购。经谈判小组确定乙方全称 (以下简称乙方) 为成交单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。
一、合同格式
本合同以国家工商行政管理处监制的统一范本《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）为基础，按竞争性谈判文件要求及报价文件进行补充，修改。
二、合同的授予
成交单位接到成交通知书15日内与采购人签订施工合同。
三、合同的生效
本合同经甲乙双方授权代表签署加盖公章或合同章后生效。
四、本合同一式九份，甲方执四份、乙方执两份，*******************、烟台市政府采购管理办公室、烟台市政府投资评审中心各一份。
五、主要条款
第一节 合同条款
通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF－2013－0201）的通用条款。
专用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF－2013－0201）的专用条款。
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.2.5 设计人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
1.1.3.9 永久占地包括：无。
1.1.3.10 临时占地包括：发包人指定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量管理条例》及国务院、国务院建设主管部门、省、市有关法规、规范和政策文件 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《给水排水管道工程施工验收规范》（GB50268－2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》，国家现行的建筑工程施工规范和质量检验评定标准（包括强制性标准和推荐性标准），当地质监站站颁规定。相关国内标准、规范由承包人提供。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书
（3）本合同专用条款 （4）本合同通用条款
（5）竞争性谈判文件及附件
（6）报价文件及其附件 （7）标准、规范及有关技术文件
（8）图纸 （9）已标价工程量清单或预算书；
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
1.6.4 承包人文件
承包人提供的文件的形式为：书面和电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在书面函件形成后7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：（通用条款）
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：（通用条款）。
2.4.2 提供施工条件
保证施工期间场地清洁，符合环境卫生管理规定。
地下管线资料由承包人负责向各管线单位申请现场交底，并现场核实，在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。 本工程所需办理的施工所需各类证件、批件（土地、规划、安全等方面许可证及其他各项手续）均由承包人负责办理。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人应竣工验收后30日内将完整的竣工资料交*******（由乙方负责并承担相应费用），并将档案移交签证交发包人，同时交给发包人二套由档案馆确认的完整资料（含竣工图）。
承包人需要提交的竣工资料套： 3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
篇三：政府采购合同
政府采购合同
（公开招标：服务类）
项目名称:
项目编号:
甲 方:
乙 方:
（甲方）所需(服务名称)经（代理机构名称）以_________________谈判文件在国内以公开方式进行采购。经谈判小组确定____________（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成
1、合同一般条款
2、合同特殊条款
3、采购服务内容
4、合同补充条款或说明
二、服务的名称、内容 _____________________________________________________________________________
（可后附详细服务内容）
三、合同金额
合
（大写）
人
（小写）
四、付款
1、付款途径：合同款民同总金额：人民币 币
由 。
2、付款方式：
工程完成60%支付监理费的50%，工程竣工验收合格后14日
内付至已完工程款的85%，经审计审核后支付至审定值的100%。
最终结算监理费用=工程结算造价x中标监理费率
五、时间、地点、验收方式
1、服务时间：合同生效后于 以前履行服务。
2、服务地点：甲方指定地点。
3、验收方式： 。
六、合同生效
本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖采购代理
机构合同审核章后，合同生效。
七、合同保存
本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，济南市历下区政府采购办
公室一份，采购代理机构一份。
八、违约条款
（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成
交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。
（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给
用户对高出违约金的部分予以赔偿。
（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符
合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。
（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。
十、合同发生纠纷时，向济南市历下区人民法院提起诉讼。
甲 方（公章）：乙 方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字） 法定代表人或授权代理人：（签字）
开户单位： 开户单位：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
签订时间：签订时间：
此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、
代理机构加盖骑缝章(本文来自：WwW.xiaOCaofAnweN.Com 小草范文 网:政府采购通用合同)）
第三章 合同标准条件
本招标文件的"通用条款"，采用国家工商行政管理局和建设部颁
发的《建设工程委托监理合同》（GF—2000—0202）的"第二部分 “标准条件"。
第二条 本合同适用的法律及监理依据：中华人民共和国《合同
法》、《建筑法》及有关法律法规，委托人与第三方签订的与本工程有关的合同，现行国家规范、规定，工程质量验收标准、设计图纸等。
第四条 监理范围和监理工作内容：本合同工程施工图纸范围内
的从开工到质保期满的全部工程内容，上述内容在施工期间可能发生的变更及实施本工程所必需完成的、其他附件工作，严格按照国家及地方的现行有关规范、规定对本工程施工阶段进行质量、进度、投资及合同的监督管理工作。
监理人委派总监理师：履行总监理师职责。
第九条 外部条件包括：有关部门对项目的批准建设性文件、报批的开工手续、有关施工阶段设计文件、勘察测量文件、委托人向监理人及本工程有关的第三方提供开工所必需的条件。
第十条 托人应提供的工程资料及提供时间：开工前提供有关设计图纸及资料。
第十一条 委托人应在 / 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十二条 委托人的常驻代表为/
第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施： 无
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下： 无补偿金额= / （监理人自理，在其费率中一并考虑）
第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供 / 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 /名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
赔偿金＝给委托人造成的实际损失
第二十六条 如监理人不按合同规定及有关要求履行监理职责，
扣合同价款的10%，给工程质量、进度及费用等造成一定影响和损失