不属于建设工程合同签订的程序

小草范文网  发布于:2017-01-21  分类: 建设工程合同 手机版

篇一:《建设工程合同》复习题及答案

《建设工程合同》复习题及答案

一、单项选择题

1.当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应当承担( C )。

A.风险损害赔偿

B.双倍返还定金

C.缔约过失责任

D.违约赔偿责任

2.依据合同法规定,当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是( A )。

A.一方以欺诈手段

B.以合法形式掩盖非法目的

C.恶意串通损害第三人利益

D.违反法律、行政法规强制性规定

3.合同的主体是(D )。

A.法人

B.法人和其他组织

C.自然人

D.自然人、法人和其他组织

4.施工招标的广告属于(D )。

A.要约

B.有效承诺

C.无效承诺

D.要约邀请

5.由于当事人疏忽,合同内未约定支付货币地点,事后双方又没能就履行地点达成一致,则(C )。

A.可视为无效合同

B.按可撤销合同对待

C.在接受货币一方所在地履行

D.在支付货币一方所在地履行

6.按照施工合同文本的规定,承包人应当完成的工作是(C )。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

7.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为(B )。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担,工期给予顺延

D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

8.施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( C )。

A.由承包人负责,费用由承包人承担

B.由发包人负责,费用由发包人承担

C.由承包人负责,费用由发包人承担

D.由发包人负责,费用由承包人承担

9.施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应(A )。

A.工程师批准

B.发包人批准

C.承包人自行决定

D.承包人通知发包人

10.施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是(D )。

A.承包商承担保护费用,工期不予顺延

B.承包商承担保护费用,工期予以顺延

C.发包人承担保护措施费用,工期不予顺延

D.发包人承担保护措施费用,工期予以顺延

11.实际施工竣工日期为(A )。

A.承包方递送竣工验收报告日期

B.承包方施工完工日期

C.竣工验收合格日期

D.办理竣工验收手续日期

12.已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是(B )。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

13.因不可抗力发生,承担工程所需清理修复费用的是(A )。

A.发包方

B.承包方

C.发包方和承包方协商

D.发包方和承包方共同

14.按照招投标公开程度的不同,我国工程施工招标分为( D )。

A.指定招标和公开招标

B.全部招标和部分招标

C.公开招标、邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

15.监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则(A )。

A.监理工程师单独计量有效

B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

16.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,(A )。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

17.开标地点应当为( C )。

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定的地点

D.投标人共同认可的地点

18.招标投标法规定开标的时间应当是(A )。

A.提交投标文件截止时间的同一时间

B. 提交投标文件截止日期的同一天

C. 提交投标文件截止日期的第二天

D. 提交投标文件截止日期的30天内

19.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

20.按照施工合同中索赔程序的规定,承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害,应在事件发生后28天内首先向工程师提交(B )。

A.索赔证据

B.索赔意向通知

C.索赔依据

D.索赔报告

21.下列排序符合规定的招标程序的是( A )。

①发布招标公告②资质审查

③接受投标书 ④开标、评标

A.①②③④ B.②①③④

C.①③④② D.①③②④

22. 根据《招标投标法》的规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( B )。

A.15日B.20日 C.25日D.30日

23.承包人要求发包人“延长工期,推迟竣工日期”属于( A )。

A.工期索赔 B. 费用索赔 C.工程变更索赔 D.工程终止索赔

24. 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。

A.1/3 B.3/5 C.2/3 D. 2/5

25. 关于开标程序的说法正确的是( D )。

A.开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行

B.开标时,由招标人检查投标文件的密封情况

C.投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证

D.开标由招标人主持

26.由于当事人的疏忽合同内未约履行期限,事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议,则(C )。

A. 可视为无效合同

B. 按可撤销合同对待

C. 债权人可以随时要求履行,但应给对方必要准备时间

D. 债权人要求履行时,债务人可以拒绝履行

27.当事人行使不安抗辩权的法律效果是( C )。

A.终止合同 B.解除合同

C.中止履行合同D.恢复履行合同

28.总包单位依法将建设工程分包时,分包工程发生的质量问题,应(B )。

A.由总包单位负责B.由总包单位与分包单位承担连带责任

C.由分包单位负责D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

29.合同转让属于(D )。

A.义务变更 B.标的变更

C.权利变更 D.主体变更

30.债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,(A )。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意,但应通知债权人

C.无需经债权人同意,但应办理公证手续

D.无需经债权人同意,也无需通知债权人

31.当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方(D )。

A.可拒绝赔偿 B.不得提出异议

C.可中止履行义务 D.可要求仲裁机构予以适当减少

32. 按照施工合同文本的规定,承包人应当完成的工作是(C )。

A.办理施工许可证

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

33. 某工程监理酬金总额45万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元,在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本,监理单位应承担的赔偿金额为( C )。

A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元

34.下列财产中,可作为抵押物进行抵押的是( A)。

A.抵押人所有的房屋 B.抵押人有权使用的集体土地所有权

C.依法被查封的财产 D.抵押人所有的支票

35.甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材,每吨价格3000元,乙公司同意供1000吨钢材,但认为价格太低,要求每吨提高到3200元,甲公司表示同意,乙公司的行为属于( A )。

A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.要约引诱

36.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则( D)。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效

37.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张(D )。

A.撤销合同,无须通知对方B.撤销合同,但应当通知对方

C.解除合同,无须通知对方D.解除合同,但应当通知对方

38.建设工程施工招标确定中标单位的是( A )。

A.招标单位

B.监理单位

C.主管单位

D.招标办

39.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于( B )。

A.工期索赔 B.费用索赔 C.变更索赔D.其他索赔

40.一般认为,投标是一种( B )。

A. 履约 B. 要约 C. 要约邀请 D. 竞拍行为

41.下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( B)。

A. 建设单位未及时供应施工图纸 B. 施工单位施工机械损坏

C. 业主原因要求暂停全部项目施工D. 因设计变更而导致工程内容增加

42.重要设备材料的采购,必须进行招标的单项合同估算价格在( C )。

A.3000万元人民币以上

B.1000万元人民币以上

C.100万元人民币以上

D.50万元人民币以上

43.因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该(B )。

A.不退定金B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设计费

44.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。

A.定金 B.留置 C.抵押 D.质押

44. 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人,原法人签订的合同( C ) 。

A.自然终止B.归于无效C.仍然有效 D.可以撤销

45.我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。

A.公开招标B.邀请招标C.议标 D.竞争性招标

46.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,而拒绝支付预付款,这是发包人行使( D )。

A.同时履行抗辩权B.异时履行抗辩权C.后履行抗辩权 D.不安抗辩权

47.关于工程量计量,正确的处理方法是( B )。

A.工程师接到承包人的报告后,应按工程量清单的量作为计量的工程量

B.工程师接到承包人的报告后,应通知承包人共同计量

C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D.承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内

48.承担违约责任的条件是采用( A )。

A.严格责任原则 B.限制责任原则

C.公平原则D.公正原则

49.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期提货遇价格下降,应( A )。

A.按原价格执行 B.按新价格执行

C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行

50. 《合同法》规定,当事人在合同中既约定违约金又约定定金,一方违约时,对方( D )。

A.只能适用定金B.可以同时适用违约金或定金

C.只能适用违约金 D.可以选择适用违约金或定金

51.某一合同约定的定金为2000元,由于接受定金方不履行合同,则他应返还给对方的金额为(D )。

A.1000元 B.2000元

C.3000元 D.4000元

52.保证合同的主体是(B )。

A.保证人和被保证人B.保证人和债权人

C.保证人和债务人 D.被保证人和债权人

53.下列关于工程招投标的说法,正确的是( B )。

A.在投标有效期内,投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件

篇二:《建设工程合同》复习题及答案

《建设工程合同》复习题及答案

一、单项选择题(每题1分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。)

1.合同的主体是(D )。

A.法人

B.法人和其他组织

C.自然人

D.自然人、法人和其他组织

2.施工招标的广告属于(D )。

A.要约

B.有效承诺

C.无效承诺

D.要约邀请

3.当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应当承担( C )。

A.风险损害赔偿

B.双倍返还定金

C.缔约过失责任

D.违约赔偿责任

4.依据合同法规定,当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是( A )。

A.一方以欺诈手段

B.以合法形式掩盖非法目的

C.恶意串通损害第三人利益

D.违反法律、行政法规强制性规定

5.由于当事人疏忽,合同内未约定支付货币地点,事后双方又没能就履行地点达成一致,则(C )。

A.可视为无效合同

B.按可撤销合同对待

C.在接受货币一方所在地履行

D.在支付货币一方所在地履行

6.按照施工合同文本的规定,承包人应当完成的工作是(C )。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

7.施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应(A )。

A.工程师批准

B.发包人批准

C.承包人自行决定

D.承包人通知发包人

8.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为(B )。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担,工期给予顺延

D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

9.施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( C )。

A.由承包人负责,费用由承包人承担

B.由发包人负责,费用由发包人承担

C.由承包人负责,费用由发包人承担

D.由发包人负责,费用由承包人承担

10.施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是(D )。

A.承包商承担保护费用,工期不予顺延

B.承包商承担保护费用,工期予以顺延

C.发包人承担保护措施费用,工期不予顺延

D.发包人承担保护措施费用,工期予以顺延

11.实际施工竣工日期为(A )。

A.承包方递送竣工验收报告日期

B.承包方施工完工日期

C.竣工验收合格日期

D.办理竣工验收手续日期

12.已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是(B )。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

13.因不可抗力发生,承担工程所需清理修复费用的是(A )。

A.发包方

B.承包方

C.发包方和承包方协商

D.发包方和承包方共同

14.按照招投标公开程度的不同,我国工程施工招标分为( D )。

A.指定招标和公开招标

B.全部招标和部分招标

C.公开招标、邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

15.监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则(A )。

A.监理工程师单独计量有效

B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

16.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,(A )。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

17.开标地点应当为( C )。

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定的地点

D.投标人共同认可的地点

18.招标投标法规定开标的时间应当是(A )。

A.提交投标文件截止时间的同一时间

B. 提交投标文件截止日期的同一天

C. 提交投标文件截止日期的第二天

D. 提交投标文件截止日期的30天内

19.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

20.按照施工合同中索赔程序的规定,承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害,应在事件发生后28天内首先向工程师提交(B )。

A.索赔证据

B.索赔意向通知

C.索赔依据

D.索赔报告

21.下列排序符合规定的招标程序的是( A )。

①发布招标公告②资质审查

③接受投标书 ④开标、评标

A.①②③④ B.②①③④

C.①③④② D.①③②④

22. 根据《招标投标法》的规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( B )。

A.15日B.20日 C.25日D.30日

23.承包人要求发包人“延长工期,推迟竣工日期”属于( A )。

A.工期索赔 B. 费用索赔 C.工程变更索赔 D.工程终止索赔

24. 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。

A.1/3 B.3/5 C.2/3 D. 2/5

25. 关于开标程序的说法正确的是( D )。

A.开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行

B.开标时,由招标人检查投标文件的密封情况

C.投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证

D.开标由招标人主持

26. 某工程监理酬金总额45万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元,在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本,监理单位应承担的赔偿金额为( C )。

A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元

27.下列财产中,可作为抵押物进行抵押的是( A)。

A.抵押人所有的房屋 B.抵押人有权使用的集体土地所有权

C.依法被查封的财产 D.抵押人所有的支票

28.甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材,每吨价格3000元,乙公司同意供1000吨钢材,但认为价格太低,要求每吨提高到3200元,甲公司表示同意,乙公司的行为属于( A )。

A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.要约引诱

29.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则( D)。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效

30.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张(D )。

A.撤销合同,无须通知对方B.撤销合同,但应当通知对方

C.解除合同,无须通知对方D.解除合同,但应当通知对方

31.由于当事人的疏忽合同内未约履行期限,事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议,则(C )。

A. 可视为无效合同

B. 按可撤销合同对待

C. 债权人可以随时要求履行,但应给对方必要准备时间

D. 债权人要求履行时,债务人可以拒绝履行

32.当事人行使不安抗辩权的法律效果是( C )。

A.终止合同 B.解除合同

C.中止履行合同D.恢复履行合同

33.总包单位依法将建设工程分包时,分包工程发生的质量问题,应(B )。

A.由总包单位负责B.由总包单位与分包单位承担连带责任

C.由分包单位负责D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

34.合同转让属于(D )。

A.义务变更 B.标的变更

C.权利变更 D.主体变更

35.债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,(A )。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意,但应通知债权人

C.无需经债权人同意,但应办理公证手续

D.无需经债权人同意,也无需通知债权人

36.当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方(D )。

A.可拒绝赔偿 B.不得提出异议

C.可中止履行义务 D.可要求仲裁机构予以适当减少

37. 按照施工合同文本的规定,承包人应当完成的工作是(C )。

A.办理施工许可证

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

38.建设工程施工招标确定中标单位的是( A )。

A.招标单位

B.监理单位

C.主管单位

D.招标办

39.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于( B )。

A.工期索赔 B.费用索赔 C.变更索赔D.其他索赔

40.一般认为,投标是一种( B )。

A. 履约 B. 要约 C. 要约邀请 D. 竞拍行为

41.下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( B)。

A. 建设单位未及时供应施工图纸 B. 施工单位施工机械损坏

C. 业主原因要求暂停全部项目施工D. 因设计变更而导致工程内容增加

42.重要设备材料的采购,必须进行招标的单项合同估算价格在( C )。

A.3000万元人民币以上

B.1000万元人民币以上

C.100万元人民币以上

D.50万元人民币以上

43.因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该(B )。

A.不退定金B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设计费

44.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。

A.定金 B.留置 C.抵押 D.质押

44. 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人,原法人签订的合同( C ) 。

A.自然终止B.归于无效C.仍然有效 D.可以撤销

45.我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。

A.公开招标B.邀请招标C.议标 D.竞争性招标

46.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,而拒绝支付预付款,这是发包人行使( D )。

A.同时履行抗辩权B.异时履行抗辩权C.后履行抗辩权 D.不安抗辩权

47.关于工程量计量,正确的处理方法是( B )。

A.工程师接到承包人的报告后,应按工程量清单的量作为计量的工程量

B.工程师接到承包人的报告后,应通知承包人共同计量

C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D.承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内

48.承担违约责任的条件是采用( A )。

A.严格责任原则 B.限制责任原则

C.公平原则D.公正原则

49.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期提货遇价格下降,应( A )。

A.按原价格执行 B.按新价格执行

C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行

50. 《合同法》规定,当事人在合同中既约定违约金又约定定金,一方违约时,对方( D )。

A.只能适用定金B.可以同时适用违约金或定金

C.只能适用违约金 D.可以选择适用违约金或定金

51.某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人( A)。

A.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延

52.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C)。

篇三:2016年造价师继续教育考题

1.某国际工程在施工过程中因为施工人员操作不当造成第三方发生的财产损失,该风险属于( )。

A 财产损失风险 B 责任风险 C 政治风险 D 雇员风险

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

2.中国海运的基本险中不包括( )。

A.战争险 B.平安险 C.水渍险 D.一切险

【正确答案】:A

【学员答案】:A [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

3.下列不属于《2013清单规范》规定的工程结算分类是( )。

A.中期结算

B.终止结算

C.竣工结算

D.预付款结算

【正确答案】:D

【学员答案】:B

------------------------------------------------------------------------

4.世界银行和亚洲开发银行贷款项目的工程和货物国际竞争性招标的授标原则为( )中标。

A.报价最低者

B.评标价最低者

C.综合得分最高者

D.性价比最高者

【正确答案】:B

【学员答案】:D

------------------------------------------------------------------------

5.下列属于特别附加险的是( )。

A.提货不着险 B.罢工险 C.破碎险 D.进口关税险

【正确答案】:D

【学员答案】:C

------------------------------------------------------------------------

6.发包人在全过程造价管理主要阶段包括( )。

A.竣工结算阶段

B.招标签约阶段

C.施工阶段

D.以上都包括

【正确答案】:D

【学员答案】:D [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

7.以下( )项不属于建筑工程一切险的承保范围。

A 自然灾害引起的损失 B 施工机具失窃 C 施工机械运输途中损坏 D施工人员失误造成的损失

【正确答案】:C

【学员答案】:C [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

8.根据《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.三十日

B.二十日

C.十五日

D.十日

【正确答案】:A

【学员答案】:A [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

9.根据我国《招标投标法》规定,该评标委员会的人数应不少于( )。

A.3人

B.5人

C.7人

D.9人

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

10.下列关于评标报告的说法中,错误的是( )。

A.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告

B.评标委员会完成评标后,应当向投标人提出书面评标报告

C.评标报告由评标委员会全体成员签字

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

11.世界银行和亚洲开发银行贷款项目,土建工程招标的资格预审不强调申请人的( )。

A.合同履约信誉状况

B.关键设备和关键人员的条件

C.过去3年的年均营业额

D.类似业绩

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

12.“情势变更”是指作为合同存在前提的情势,因不可归责于( )的事由,发生了不可预料的变更,从而导致原来的合同关系显失公平,双方利益严重失衡。

A.当事人

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人

【正确答案】:A

【学员答案】:A [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

13.根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是( )。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人主持,邀请部分投标人参加

D.开标时都应当当众予以拆封、宣读

【正确答案】:C

【学员答案】:C [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

14.工程施工阶段,不是承包人应做好的工程结算管理工作是( )。

A.做好进场前施工准备工作,为竣工结算留下伏笔

B.施工过程中做好签证和变更工作

C.做好索赔工作

D.做好跟业主和监理的沟通工作

【正确答案】:D

【学员答案】:D [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

15.银行出具担保保证投标人在报价有效期内不撤标,中标后与业主签订合同并提交履约保函,此种保函属于( )。

A.投标保函

B.预付款保函

C.履约保函

D.付款保函

【正确答案】:A

【学员答案】:C

------------------------------------------------------------------------

16.下列选项中,不属于投标人实施的不正当行为的是( )。

A.投标人以低于成本的报价竞标

B.招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍

C.投标人以高于成本10%以上的报价竞标

D.投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标

【正确答案】:C

【学员答案】:B

------------------------------------------------------------------------

17.下列哪种行为是使汇票退出流通领域的票据行为( )。

A.出票 B.背书 C.保证 D.付款

【正确答案】:D

【学员答案】:D [正确,得2分]

-------------------------------------------------------------(本文来自:WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:不属于建设工程合同签订的程序)-----------

18.根据《招标投标法》,两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标是( )。

A.联合投标

B.协商投标

C.合作投标

D.独立投标

【正确答案】:A

【学员答案】:A [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

19.某国际工程在施工过程中突然发生了自然灾害造成施工机械的损毁,该风险属于( )。

A 财产损失风险 B 责任风险 C 政治风险 D 雇员风险

【正确答案】:A

【学员答案】:A [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

20.某国有企业采购生产工艺设备,因设备技术性能及要求难以描述,根据本项目特点招标代理机构应当建议优先采取( )方式。

A.询价

B.竞争性谈判

C.两阶段招标

D.单一来源采购

【正确答案】:C

【学员答案】:A

------------------------------------------------------------------------

21.已知某信息化项目设备费为100万元,该设备的系统集成费为( )万元。

A.16.67

B.19.5

C.23

D.24.5

【正确答案】:A

【学员答案】:A [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

22.某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定,招标人和中标人应在( )前订立书面合同。

A.2007年4月15日

B.2007年5月1日

C.2007年5月15日

D.2007年6月1日

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

23.按照建筑法及其相关规定,投标人之间( )不属于串通投标的行为。

A.相互约定抬高或者降低投标报价

B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C.相互探听对方投标标价

D.先进行内部竞价,内定中标人后再参加投标

【正确答案】:C

【学员答案】:C [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

24.根据《招标投标法》及有关规定,下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是( )。

A.某城市的地铁工程

B.国家博物馆的维修工程

C.某省的体育馆建设项目

D.张某给自己建的别墅

【正确答案】:D

【学员答案】:D [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

25.在招标活动的基本原则中,招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,体现了( )。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

26.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( )。

A.10日

B.15日

C.20日

D.25日

【正确答案】:C

【学员答案】:C [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

27.当卖方将货物交付给承运人时,而不是当货物到达目的地时,即完成交货。此番描述不适用于下列 哪个术语( )。

A.CPTB.DAP C.CFR D.CIP

【正确答案】:B

【学员答案】:B [正确,得2分]

------------------------------------------------------------------------

本文已影响